建设工程施工合同纠纷 （2021）辽14民终774号

建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。原告沈阳龙发铝塑门窗工程有限公司与被告葫芦岛通宝房地产开发有限公司签订了《鑫阳金园10#、11#、14#、15#楼断桥铝合金门窗工程合同书》，系双方真实意思表示,且不违反法律、行政法规的强制性规定,应属合法有效,双方均应履行各自义务。原告沈阳龙发铝塑门窗工程有限公司完成施工并经竣工验收，被告葫芦岛通宝房地产开发有限公司应当给付原告工程款并承担给付迟延履行工程款产生的利息的违约责任。关于案涉工程竣工验收时间问题，被告提供的绥中县住房和城乡建设局出具《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案书》，载明竣工验收时间为2017年10月18日，系鑫阳金园10#、11#、14#、15#楼整体竣工验收时间，并非案涉铝合金门窗工程验收时间。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承

建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。原告沈阳龙发铝塑门窗工程有限公司与被告葫芦岛通宝房地产开发有限公司签订了《鑫阳金园10#、11#、14#、15#楼断桥铝合金门窗工程合同书》，系双方真实意思表示,且不违反法律、行政法规的强制性规定,应属合法有效,双方均应履行各自义务。原告沈阳龙发铝塑门窗工程有限公司完成施工并经竣工验收，被告葫芦岛通宝房地产开发有限公司应当给付原告工程款并承担给付迟延履行工程款产生的利息的违约责任。关于案涉工程竣工验收时间问题，被告提供的绥中县住房和城乡建设局出具《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案

辽宁省葫芦岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽14民终774号上诉人（原审被告）：葫芦岛通宝房地产开发有限公司，住所地绥中县绥中镇新兴街。法定代表人：徐忠，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘涛，男，1987年12月7日生，汉族，该公司员工，住河北省唐山市滦县。委托诉讼代理人：王丽新，北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳龙发铝塑门窗工程有限公司，住所地沈阳市于洪区……