建设工程施工合同纠纷 渝01民终6292号

壁山人民医院、远发公司双方对远发公司存在违约行为，且因远发公司方的过错，璧山人民医院方单方行使解除权无异议。本案中双方争议的焦点在于，璧山人民医院方是否有权按照双方合同第二条第二项关于逾期竣工按工程总价款日千分之三计算损失，并向远发公司主张权利。对此问题，一审法院评判如下：双方合同第二条第二款的约定：“2.施工工期：约定工期50日历天。乙方如不能按期竣工每逾期一天按工程总价款3‰予以扣除（如遇不可抗力因素，工期顺延，并书面确定顺延日期）”和第九条⑥项约定：“若乙方在施工管理、质量、进度上不能满足施工和甲方要求，经甲方提出仍未改正或整改不到位，严重影响工程质量或施工进度的（超过约定工期的50%，即超过工期25天），甲方有权终止合同。若因乙方原因致使甲方终止合同的，乙方必须在收到通知三日内无条件退出施工，积极做好退场结算工作，不得影响和阻挠甲方工程的继续施工，并承担相关损失和责任”。从上述约定可以看出，若远发公司履行完毕合同义务，但存在逾期竣工的情形时，璧山医院在向远发公司支付工程款时，有权按每逾期一天扣除工程总价款3‰。当逾期天数超过工期25天，璧山医院即有权解除合同，并要求远发公司承担

壁山人民医院、远发公司双方对远发公司存在违约行为，且因远发公司方的过错，璧山人民医院方单方行使解除权无异议。本案中双方争议的焦点在于，璧山人民医院方是否有权按照双方合同第二条第二项关于逾期竣工按工程总价款日千分之三计算损失，并向远发公司主张权利。对此问题，一审法院评判如下：双方合同第二条第二款的约定：“2.施工工期：约定工期50日历天。乙方如不能按期竣工每逾期一天按工程总价款3‰予以扣除（如遇不可抗力因素，工期顺延，并书面确定顺延日期）”和第九条⑥项约定：“若乙方在施工管理、质量、进度上不能满足施工和甲方要求，经甲方提出仍未改正或整改不到位，严重影响工程质量或施工进度的（超过约定工期的50%，

重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书渝01民终6292号上诉人（原审被告）：重庆市远发建筑工程有限公司，住所地重庆市璧山区璧泉街道南关四路**，统一社会信用代码91500227666428329U。法定代表人：陈星吉，执行董事。委托诉讼代理人：张正杰，重庆康实律师事务所律师。委托诉讼代理人：王巍，重庆康实律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：重庆市璧山区人民医院，，住所地重庆市璧山区璧泉街道双……