建设工程合同纠纷 （2019）闽05民终3095号

时代公司与美旗公司签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，合同没有违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效。合同履行过程中，时代公司完成了部分施工任务，而美旗公司未能按时支付工程款，已构成违约。双方对解除合同的条件未作约定，时代公司请求解除合同，一审法院于2018年7月24日将起诉状副本、证据副本送达美旗公司，美旗公司未提出异议，对时代公司的该诉求，予以支持。合同解除后，时代公司有权要求美旗公司赔偿损失，时代公司请求美旗公司支付相应工程款7267529元，予以支持。时代公司诉求的违约金及逾期利息的计算标准过高，且时代公司未提供证据证明美旗公司知晓应付工程进度款的时间，依法调整为按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算自起诉之日（2018年7月5日）起至实际还款之日止，对该诉求予以部分支持。时代公司主张对海西美旗02地块1#馆工程的折价或拍卖所得价款享有优先受偿权的诉求请求，因未在规定的六个月期限内提出，对该诉求不予支持。美旗公司经合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法

时代公司与美旗公司签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，合同没有违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效。合同履行过程中，时代公司完成了部分施工任务，而美旗公司未能按时支付工程款，已构成违约。双方对解除合同的条件未作约定，时代公司请求解除合同，一审法院于2018年7月24日将起诉状副本、证据副本送达美旗公司，美旗公司未提出异议，对时代公司的该诉求，予以支持。合同解除后，时代公司有权要求美旗公司赔偿损失，时代公司请求美旗公司支付相应工程款7267529元，予以支持。时代公司诉求的违约金及逾期利息的计算标准过高，且时代公司未提供证据证明美旗公司知晓应付工程进度款的时间，依法调整为按中国

福建省泉州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽05民终3095号 上诉人（原审原告）：长沙时代消防设备工程有限公司福建分公司，住所地福建省福州市台江区后洲街道三通路**中亭街改造嘉辉苑连体部分**10店面。 负责人：洪清海。 委托诉讼代理人：周嘉裕，福建翔业律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈志伟，福建翔业律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：泉州美旗物流管理有限公司，住所地福建省……