建设工程施工合同纠纷 （2016）闽03民初326号

首先，根据《建设工程施工合同》约定，因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付相应款项及退还保证金。本案中，因被告未依约支付工程进度款，而致工程停工，经双方确认，本案合同于2016年5月18日解除，故被告应依约支付原告相应的工程款项及退还保证金。讼争合同于2016年5月18日双方确认解除后，原告于2016年7月30日盖章确认及被告金港房地产公司于2016年8月4日盖章确认的已完工工程量的审核报告，审定金额为27092172元，扣除金港房地产公司已偿还2485227.83元，尚欠工程款24606944.17元，被告应予以支付，原告诉求有理，予以支持。关于尚欠工程款利息问题，依合同约定应在解除合同后28天内向承包人支付相应款项及退还保证金，讼争合同虽于2016年5月18日双方确认解除，但原告主张于2016年8月20日起支付尚欠工程款，系对自己权利的处分，本院予以支持。同时，双方约定的利息在2015年10月22日的《会议纪要》中变更为按年利率15%的比例计算，故被告应支付尚欠工程款为24606944.17元及以该款为基数自2016年8月20日起至实际还清之日止按年利率1

首先，根据《建设工程施工合同》约定，因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付相应款项及退还保证金。本案中，因被告未依约支付工程进度款，而致工程停工，经双方确认，本案合同于2016年5月18日解除，故被告应依约支付原告相应的工程款项及退还保证金。讼争合同于2016年5月18日双方确认解除后，原告于2016年7月30日盖章确认及被告金港房地产公司于2016年8月4日盖章确认的已完工工程量的审核报告，审定金额为27092172元，扣除金港房地产公司已偿还2485227.83元，尚欠工程款24606944.17元，被告应予以支付，原告诉求有理，予以支持。关于尚欠工程款利息问题，

福建省莆田市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）闽03民初326号原告：中建七局安装工程有限公司，住所地河南省郑州市金水区北环路72号,组织机构代码证代码26802456－4。法定代表人：王登武，董事长。委托诉讼代理人：安慧琴，女，1987年11月4日出生，汉族，住河南省尉氏县，系该公司员工，委托权限特别代理。委托诉讼代理人：张新礼，男，1981年3月27日出生，汉族，住河南省郑州市金水区，……