装饰装修合同纠纷 （2020）吉07民终462号

依法成立的合同自成立时生效，双方应按照合同约定履行自己的义务。原告（反诉被告）正维装饰与被告（反诉原告）李春华所签订的合同中规定甲方未按合同约定付款，乙方有权停工，但被告（反诉原告）李春华未按合同约定时间付款正维装饰却未停工，也未主张权利并继续施工，应视为正维装饰同意李春华延期付款，对合同中付款日期的更改，被告（反诉原告）不构成违约，因此原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）承担违约责任不成立。原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订的《工程合同》中工程总价款为1400,000元，而原告（反诉被告）提交的起诉状中的诉讼请求却是要求被告（反诉原告）给付工程款551,617元，现被告（反诉原告）已给付270,000元，两笔款项相加远远达不到合同中确定的工程总价款，应视为原告（反诉被告）承认工程未竣工，而原告（反诉被告）也未在2016年12月23日交付工程，在此期间原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提出的整改意见也未按时完成，应属原告（反诉被告）违约。经吉林中庆工程造价咨询有限责任公司出具的工程造价鉴定意见书鉴定结果为：“双方确认内容部分工程造价为315,191.24元，争议部分工程造价为312

依法成立的合同自成立时生效，双方应按照合同约定履行自己的义务。原告（反诉被告）正维装饰与被告（反诉原告）李春华所签订的合同中规定甲方未按合同约定付款，乙方有权停工，但被告（反诉原告）李春华未按合同约定时间付款正维装饰却未停工，也未主张权利并继续施工，应视为正维装饰同意李春华延期付款，对合同中付款日期的更改，被告（反诉原告）不构成违约，因此原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）承担违约责任不成立。原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订的《工程合同》中工程总价款为1400,000元，而原告（反诉被告）提交的起诉状中的诉讼请求却是要求被告（反诉原告）给付工程款551,617元，现被告（反诉原告）已给付

吉林省松原市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）吉07民终462号上诉人（原审原告、反诉被告）：吉林省正维装饰设计工程有限责任公司，住所地长春市南关区。法定代表人：周勇，系经理。委托诉讼代理人：王冰冰，北京盈科（长春）律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：李春华，女，1977年12月11日出生，汉族，个体，住吉林省扶余市。委托诉讼代理人：吴晓章，吉林迅捷律师事务所律师。委托诉讼代理人……