建设工程施工合同纠纷 （2019）宁02民终800号

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。关于振强煤化工公司在涉案工程中垫付工程款数额的问题。经计算，振强煤化工公司共计为天建建筑工程公司垫付各种费用1845318.22元，因鉴定意见确认天建建筑工程公司已完成部分工程的造价为2020453.79元，该费用中包含振强煤化工公司交纳的劳保基金58848.17元，应从总造价中扣除，再扣减振强煤化工公司垫付的费用，振强煤化工公司尚欠天建建筑工程公司工程款116287.4元（2020453.79元-58848.17元-1845318.22元）。振强煤化工公司与华建房地产公司合作开发涉案工程，故华建房地产公司应对尚欠的工程款与振强煤化工公司承担共同付款责任。关于振强煤化工公司抗辩本案应适用《建设工程施工合同》第20.2条款中天建建筑工程公司中途撤场，振强煤化工公司按照70%结算工程款的问题。双方对天建建筑工程公司施工期间，涉案工程始终未取得施工许可手续的事实无异议，而办理施工许可手续的义务在发包方，振强煤化工公司和华建房地产公司未依法办理施工许可手续亦存在违约情形，故振强煤化工公司抗辩适用第20.2条违约条款的理由不成立，一审法院不

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。关于振强煤化工公司在涉案工程中垫付工程款数额的问题。经计算，振强煤化工公司共计为天建建筑工程公司垫付各种费用1845318.22元，因鉴定意见确认天建建筑工程公司已完成部分工程的造价为2020453.79元，该费用中包含振强煤化工公司交纳的劳保基金58848.17元，应从总造价中扣除，再扣减振强煤化工公司垫付的费用，振强煤化工公司尚欠天建建筑工程公司工程款116287.4元（2020453.79元-58848.17元-1845318.22元）。振强煤化工公司与华建房地产公司合作开发涉案工程，故华建房地产公司应对尚欠的工程款与振强煤化工公司

宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2019）宁02民终800号上诉人（原审被告）：宁夏隆湖振强煤化工有限公司，住所地位于石嘴山。法定代表人：胡香兰，该公司经理。委托诉讼代理人：陈永锋，宁夏剑平律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：宁夏天建建筑工程有限公司，住所地位于石嘴山市惠农区。法定代表人：魏晓虎，该公司总经理。委托诉讼代理人：董鹏，宁夏天建建筑工程有限公司法律顾问。原审被告：宁夏华……