建设工程施工合同纠纷 （2018）鄂05民终194号
裁判要旨
本案系建设工程施工合同纠纷，双方签订的《建设施工合同》是双方真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。现因劲森公司资金问题，致使工程不能继续进行，其责任在劲森公司,因违约产生的损失应由劲森公司负担。鉴于实际情况，继续履行合同已无可能，五龙公司变更诉讼请求，要求终止合同，劲森公司亦无异议，予以准许。劲森公司对已完工程的造价为8205796.73元亦均无异议，予以认定。双方争议之焦点为因停工造成的相关损失问题：首先，事实部分，双方对停工时间存在异议，五龙公司认为至今未接到劲森公司的停工通知，劲森公司虽提供了加盖监理公司印章的停工通知，但没有送达五龙公司的相关证据证实。但五龙公司对工程在2014年1月24日没有施工，相关设备于2014年7月16日拆除，予以认可。劲森公司在其提供的单独委托鉴定的鉴定报告中，亦认可相关设备于2014年7月拆除的事实。一审法院以此时间点即2014年1月24日停工，2014年7月16日撤除为基准，进行相关计算。其二，对于实际损失的计算，在鉴定报告中已经计算出来的损失有：1、设备安装补偿37786.66元；2、模板、木枋补偿486871.
摘要
宜昌劲森电器有限公司、宜都市五龙建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖北省宜昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂05民终194号上诉人（原审被告）：宜昌劲森电器有限公司，住所地宜昌市伍家岗区白杨路16号，组织机构代码76065073-5。法定代表人：李超，该公司董事长。委托诉讼代理人：邓元，湖北诚业律师事务所律师。委托诉讼代理人：张宏斌，宜昌劲森光电科技股份有限公司副总经理。被上诉人（原审原告）：宜都市五龙建筑工程有限公司，住所地宜都市五眼泉镇袁家榜村……