买卖合同纠纷 （2019）皖02民终851号

中兴混凝土公司应葛洲坝公司要求向其供应商品混凝土，但葛洲坝公司在收货后未能及时付款，已构成违约，应承担继续付款及逾期付款的责任。中兴混凝土公司、葛洲坝公司在购销合同中约定余款在主体结构验收完后一年内分批付清，虽然案涉主体工程各分部已于2016年5月23日完成验收，但在实际交易过程中，中兴混凝土公司一直在供货至2017年8月2日，并于2018年6月20日完成最终结算，故合同约定的付款条件无法履行。该合同条款应视为对余款付款条件没有约定或约定不明确。因双方已于2018年6月20日完成结算，结算后中兴混凝土公司可以要求葛洲坝公司随时履行还款义务，故对中兴混凝土公司要求葛洲坝公司支付剩余货款2027824.83元的诉讼请求依法予以支持。中兴混凝土公司诉请的逾期付款利息调整为自起诉之日，即2018年7月12日起至实际清偿之日止按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%标准计算。综上，一审法院判决：中国葛洲坝集团第六工程有限公司于判决生效后十日内一次性支付中兴混凝土公司芜湖中兴混凝土有限公司货款2027824.83元及以欠付货款为基数自2018年7月12日起至实际清偿之日止按照中国人民银行同期贷款

中兴混凝土公司应葛洲坝公司要求向其供应商品混凝土，但葛洲坝公司在收货后未能及时付款，已构成违约，应承担继续付款及逾期付款的责任。中兴混凝土公司、葛洲坝公司在购销合同中约定余款在主体结构验收完后一年内分批付清，虽然案涉主体工程各分部已于2016年5月23日完成验收，但在实际交易过程中，中兴混凝土公司一直在供货至2017年8月2日，并于2018年6月20日完成最终结算，故合同约定的付款条件无法履行。该合同条款应视为对余款付款条件没有约定或约定不明确。因双方已于2018年6月20日完成结算，结算后中兴混凝土公司可以要求葛洲坝公司随时履行还款义务，故对中兴混凝土公司要求葛洲坝公司支付剩余货款20278

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖02民终851号上诉人（原审被告）:中国葛洲坝集团第六工程有限公司,住所地云南省昆明市经济技术开发区昆明出口加工区国际珠宝城（顺通大道31号）戊类工业厂房2栋。法定代表人：李恩义，该公司董事长。委托诉讼代理人：朱景成，男，该公司员工。委托诉讼代理人：程恒超，男，该公司员工。被上诉人（原审原告）芜湖中兴混凝土有限公司,住所地安徽省芜湖市弋江区港……