装饰装修合同纠纷 （2018）粤2071民初26466号
裁判要旨
本案系装饰装修合同纠纷。 金珊与华良公司签订的施工合同是双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应恪守履行。 金珊主张解除施工合同，华良公司对此不持异议，但认为双方已在2018年9月11日通过微信合意解除。 微信记录反映，双方就加价事宜未能达成一致意见，华良公司在2018年9月10日要求金珊尽快终止合同，但金珊次日则表示“终止合同不是我方的意愿，如果你们不想履行合约，请收取合理的装修费用和付给我们合理的补偿费用”，即金珊并未向华良公司作出明确的解除合同的意思表示，不能认定双方合同关系已于当日解除，且此后双方也一直就是否合同履行事宜进行沟通。 故本院对华良公司主张合同已在2018年9月11日解除的辩解意见不予采纳，并对金珊解除施工合同的诉求予以支持。 结合诉辩双方意见，本案争议焦点为：1.金珊是否逾期支付工程款；2.华良公司已完工的造价如何认定；3.华良公司应否对逾期未完成施工承担违约责任并赔偿金珊损失。 关于焦点1。 对于第一期工程款。 施工合同约定金珊应在2018年6月10日支付29520元，但金珊实际分别于2018年6月10日、8月12日支付定金
摘要
金珊与中山市华良装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2018）粤2071民初26466号原告（反诉被告）：金珊，女，汉族，住广东省深圳市福田区，委托诉讼代理人：官丽群，广东官丽群律师事务所律师。 委托诉讼代理人：谢仁山，广东官丽群律师事务所律师助理。 被告（反诉原告）：中山市华良装饰设计工程有限公司，住所地广东省中山市东区亨尾泰和街11号之二，统一社会信用代码91442000056786292D。 法定代……