建设工程施工合同纠纷 （2017）苏05民终7560号

苏州市金艺置业有限公司与江苏中安工程设备安装有限公司签订的《可分割公寓式酒店消防工程、水电暖安装工程之补充施工合同》及与原审被告吉林省富锦建设集团有限公司、原审被告吉林省富锦建设集团有限公司苏州高新区分公司、原审被告张勇签订的《合同转让协议》，系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方理应按约履行。由于原合同权利义务由原审被告吉林省富锦建设集团有限公司、原审被告吉林省富锦建设集团有限公司苏州高新区分公司概括承受，故原合同的权利义务及合同转让协议确定的权利义务均应由原审被告吉林省富锦建设集团有限公司、原审被告吉林省富锦建设集团有限公司苏州高新区分公司承受。原合同约定的工期为400天，实际开工时间为2010年10月20日，取得建设工程消防验收意见书经消防验收合格的时间为2012年9月21日，施工期限计702天，逾期302天。虽原审被告方提供了签证单、工作联系单来证明工程量的变更，但其工程量变更的金额未能达到合同约定的合同价款的20%，不能延长工期。故原审被告逾期完工已构成违约。原合同约定每延误一天，违约金为5000元/天。按此约定计算，违约金为人民币1510000元。一审法院认为，关于违约金

苏州市金艺置业有限公司与江苏中安工程设备安装有限公司签订的《可分割公寓式酒店消防工程、水电暖安装工程之补充施工合同》及与原审被告吉林省富锦建设集团有限公司、原审被告吉林省富锦建设集团有限公司苏州高新区分公司、原审被告张勇签订的《合同转让协议》，系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方理应按约履行。由于原合同权利义务由原审被告吉林省富锦建设集团有限公司、原审被告吉林省富锦建设集团有限公司苏州高新区分公司概括承受，故原合同的权利义务及合同转让协议确定的权利义务均应由原审被告吉林省富锦建设集团有限公司、原审被告吉林省富锦建设集团有限公司苏州高新区分公司承受。原合同约定的工期为400天，实际开工时间为

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)苏05民终7560号上诉人（原审被告）：吉林省富锦建设集团有限公司苏州高新区分公司。上诉人（原审被告）：张勇。被上诉人（原审原告）：苏州市金艺置业有限公司。委托诉讼代理人：张建林、张范文，江苏瀛元律师事务所律师。原审被告：吉林省富锦建设集团有限公司。上诉人吉林省富锦建设集团有限公司苏州高新区分公司、张勇因与被上诉人苏州市金艺置业有限公司、原审被……