装饰装修合同纠纷 （2014）赣中民一终字第163号

原、被告于2010年11月5日所签订的《成品板板工程施工承揽合同》系双方真实意思表示，且未违反法律和行政法规的规定，该合同合法有效，对双方当事人均具有约束力。本案中原告按合同约定施工完毕后，向被告提交了完工报告，在工程交付业主使用后，被告则按约应在工程竣工后30天内，支付到实际施工面积总造价款的95%（包括预付款在内），工程质量保修期为365天，保修期满后一个月内付清5%保修金。至2013年10月28日原告起诉止，被告仍然拖欠工程款247195.133元。按照双方签订的承揽合同第二条第2项约定，发包方如推迟支付工程款，自应付之日起至足额支付之日止，工期相应顺延，迟延付款超过7天的，施工方可以单方面解除合同。合同中违约责任约定：解除合同不符约定或法定条件的，按合同暂估造价的30%向对方支付违约金。在施工中，由于被告未按合同约定及时将工程款支付给原告，导致中途停工2个月，由此造成原告经济损失。被告的行为已构成违约，依法应承担违约责任。合同约定的违约责任超过法律规定且应与其损失相当，本院酌情确定按实际工程款的15%支付违约金。原告既主张违约金同时又主张逾期付款利息，支持其中一个主张。被告南昌

原、被告于2010年11月5日所签订的《成品板板工程施工承揽合同》系双方真实意思表示，且未违反法律和行政法规的规定，该合同合法有效，对双方当事人均具有约束力。本案中原告按合同约定施工完毕后，向被告提交了完工报告，在工程交付业主使用后，被告则按约应在工程竣工后30天内，支付到实际施工面积总造价款的95%（包括预付款在内），工程质量保修期为365天，保修期满后一个月内付清5%保修金。至2013年10月28日原告起诉止，被告仍然拖欠工程款247195.133元。按照双方签订的承揽合同第二条第2项约定，发包方如推迟支付工程款，自应付之日起至足额支付之日止，工期相应顺延，迟延付款超过7天的，施工方可以单

江西省赣州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）赣中民一终字第163号上诉人（原审被告、反诉原告）南昌市第一建筑工程公司，住所地：江西省南昌市孺子路260号。法定代表人姜云鹏，总经理。委托代理人王景，江西艾民律师事务所律师，特别授权代理。被上诉人（原审原告、反诉被告）王建成。上诉人南昌市第一建筑工程公司（下称南昌一建）因与被上诉人王建成装饰装修合同纠纷一案，不服于都县人民法院（2013）于民……