建设工程施工合同纠纷 （2018）吉24民终669号
裁判要旨
一、关于合同效力问题，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项规定，因方增新无施工资质，因此方增新与宋军之间口头协议无效。二、关于宋军应否支付工程款及应付数额的问题，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。宋军主张施工质量不合格，因对于工程质量问题属于反诉内容，而不应为抗辩意见，因宋军未提反诉，所以对该抗辩主张不予支持。涉案工程在方增新施工未完工的情况下，宋军组织另外一个施工队在方增军施工的基础上继续施工，因此视为宋军对已完工程的认可。综上，宋军应当支付方增新工程款。对于工程款数额问题，对本案鉴定意见方增新与宋军均提出异议，但未提供证据证明，所以本院对工程款数额以【2016】第093号《关于吉林省延吉市万源批发中心市场核心区电器安装工程工程造价司法鉴定报告补充说明》为准，即扣除已经支付的工程款9万元，宋军还应当支付给方增新工程款56302元。对于企业管理费15631元、规费2383元、利润8336元、机械费12756元
摘要
方增新与宋军建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2018）吉24民终669号上诉人（原审原告）：方增新，男，1973年1月28日出生，汉族，住吉林省延吉市。委托诉讼代理人：韩圣兰，吉林延大律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：宋军，男，1967年1月12日出生，汉族，住吉林省延吉市。委托诉讼代理人：宋剑福（系宋军的儿子），男，1988年5月1日出生，汉族，住吉林省延吉市。上诉人方增新因与被上……