建设工程施工合同纠纷 （2018）陕01民终2035号
裁判要旨
建工第六公司、世茂房地产公司签订的建设工程施工合同解除后，世茂房地产公司应返还建工第六公司缴纳的履约保证金及对建工第六公司实际施工的工程支付相应的工程款。因对于建工第六公司具体何时进场施工无法确定，且在施工过程中有停工现象，故对于建工第六公司请求的给付保证金利息的请求从双方签订的建设工程施工合同解除之后、建工第六公司明确要求世茂房地产公司返还履约保证金的次日即2016年7月5日起计算至本判决判定给付之日，按照中国人民银行同期贷款利率计算。对于建工第六公司请求世茂房地产公司支付土方工程款的诉讼请求，建工第六公司、世茂房地产公司未进行结算，建工第六公司亦不申请鉴定，世茂房地产公司认可土方工程单价为24元每立方米，故以此为准，世茂房地产公司应给付建工第六公司土方工程款1224062.4元。建工第六公司请求世茂房地产公司支付其损失（包括临建机械费用、临建工程款、商品砼、活动板房费用、生活水井费、临建零星用工费用、钢门制作、安装、运输费、机械进出场及机械闲置赔偿费、门帘款、西安聚庆土石方基础工程公司赔偿款、介绍费、门卫工资、材料费、办公费、生活费、招待费、车辆燃油、过路、过桥、停车费等），建工第
摘要
陕西建工第六建设集团有限公司与陕西世茂房地产开发有限责任公司、陕西世茂健康产业发展有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)陕01民终2035号上诉人（原审原告）：陕西建工第六建设集团有限公司，住所地：陕西省咸阳市人民东路33号。法定代表人：李继涛，该公司董事长。委托诉讼代理人：李晓明，男，该公司项目部法律顾问，住陕西省泾阳县。委托诉讼代理人：赵春峰，男，该公司职工，住陕西省咸阳市渭城区。被上诉人（原审被告）：陕西世茂房地产开发有限责任公司，住所地：陕西省榆林市榆阳……