建设工程施工合同纠纷 （2019）云民终1036号
裁判要旨
爱得威公司与昆医附一院于2012年3月26日所签《昆明医学院第一附属医院呈贡新区医院一期外立面精装修工程合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。 合同签订后，爱得威公司进行了施工，并在工程完工后于2015年4月20日交付昆医附一院实际使用。 依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条关于“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。” 之规定，昆医附一院虽未就涉案工程组织竣工验收，依据上述规定，应以2015年4月20日视为涉案工程竣工日期。 因此，昆医附一院应向爱得威公司支付工程款。 至于昆医附一院所提涉案工程应进行审计，故付款条件尚未成就的问题，一审法院认为，合同专用条款第六条第4项约定：“双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间，按工程进度以银行转账方式拨款，根据审定的验工月报表所完成工程量的65%进行支付（变更洽商费用在审计后支付，不含在本阶段），工程进度款（含预付款）付至合同总价（不含预留金）的80%时停止支付
摘要
广东爱得威建设（集团）股份有限公司、昆明医科大学第一附属医院建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
云南省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）云民终1036号上诉人（原审原告）：广东爱得威建设（集团）股份有限公司。 住所地：广东省深圳市福田新区景田**深茂商业中心22E。 法定代表人：叶玉敬，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李小丰，北京大成（昆明）律师事务所律师。 代理权限：特别授权代理。 委托诉讼代理人：王娟，北京大成（昆明）律师事务所律师。 代理权限：特别授权代理。 上诉人（原审被告）……