建设工程施工合同纠纷 (2019)皖0124民初797号
裁判要旨
公民、法人合法的民事权益受法律保护。 本案天龙锁具公司与满意建安公司签订的《建筑工程施工合同书》,系双方真实意思表示,内容符合法律规定,合法有效成立,对双方当事人具有法律约束力。 案涉工程由满意建安公司完成施工,竣工交付使用。 满意建安公司按照合同约定和法律规定,有权享有相应的工程款。 天龙锁具公司抗辩工程未完工验收、存在质量问题与本案事实不符,本院不予采信。 满意建安公司诉求的保温工程变更工程款,施工合同约定工程造价为一次性包死,并无补充变更约定。 满意建安公司对此的举证和陈述自相矛盾,不足以证明变更了保温工程,故本院不予支持。 天龙锁具公司先认可已付工程款为满意建安公司主张的1733400元,现又反言为2186400元,但并未提供证据证明,本院依法采信满意建安公司主张的1733400元数额。 满意建安公司认可工程建筑面积按不动产权证载明面积2755.94平方米计算,案涉工程款总额为2755.94平方米×920元/平方米=2535464.80元,减除已付工程款1733400元,天龙锁具公司还应当支付满意建安公司802064.80元。 满意建安公司主张的逾期付款利息,施工合同并无约定,
摘要
安徽满意建筑安装有限公司与安徽天龙锁具有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
安徽省庐江县人民法院民 事 判 决 书(2019)皖0124民初797号原告:安徽满意建筑安装有限公司,住所地安徽省庐江县白山镇街道上街。 统一社会信用代码91340124762781616B(1-1)。 法定代表人:丁立满,该公司经理。 委托诉讼代理人:孙功荣,该公司案涉项目负责人。 委托诉讼代理人:张光清,庐江县白山镇法律服务所法律工作者。 被告:安徽天龙锁具有限公司,住所地安徽省庐江县白湖镇……