买卖合同纠纷 （2021）湘01民终7808号
裁判要旨
《复合切管机改造采购合同》有约定“乙方于2019年12月31日前，在甲方现场完成安装调试，并具备验收条件……如因交货延期（乙方原因）影响甲方的项目进度，甲方有权单方解除合同，且乙方除应赔偿甲方由此遭受的损失外还应支付甲方交付物价款20％的违约金”。在该合同的履行过程中，2019年12月26日，三一中阳公司致函给时纬机器人公司：时纬机器人公司应于2019年11月30日前交付激光设备，但至今未到，故要求时纬机器人公司在2019年12月29日前将设备运至三一中阳公司，并于2020年1月7日完成安装调试工作；2020年4月16日，三一中阳公司又致函给时纬机器人公司：时纬机器人公司未安排安装人员常驻公司，项目尚有电气控制问题、喷水系统安装问题未解决，耽误安装进度，已严重影响三一中阳公司的产量，如在2020年4月底仍未验收交货，则将终止合同；2020年12月8日，三一中阳公司再致函给时纬机器人公司：因时纬机器人公司超过1年时间仍未完成约定的项目验收交付条件，故终止合同，限时纬机器人公司1个月内返还预付款92041.8元。因此从上述函件可证明三一中阳公司一直在催促时纬机器人公司履行合同义务，虽时纬机
摘要
《复合切管机改造采购合同》有约定“乙方于2019年12月31日前，在甲方现场完成安装调试，并具备验收条件……如因交货延期（乙方原因）影响甲方的项目进度，甲方有权单方解除合同，且乙方除应赔偿甲方由此遭受的损失外还应支付甲方交付物价款20％的违约金”。在该合同的履行过程中，2019年12月26日，三一中阳公司致函给时纬机器人公司：时纬机器人公司应于2019年11月30日前交付激光设备，但至今未到，故要求时纬机器人公司在2019年12月29日前将设备运至三一中阳公司，并于2020年1月7日完成安装调试工作；2020年4月16日，三一中阳公司又致函给时纬机器人公司：时纬机器人公司未安排安装人员常驻公司
正文（节选）
湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘01民终7808号上诉人(原审被告)：湖南时纬机器人有限公司,住所地长沙经济技术开发区螺丝塘路1号、3号德普五和企业园一期1栋303。法定代表人：杨春，系该公司副总经理。被上诉人(原审原告)：湖南三一中阳机械有限公司，住所地益阳高新区东部新区综合服务楼316室。法定代表人:彭光裕。委托诉讼代理人:何亚钦，湖南华夏方圆律师事务所律师。上诉人湖南……