建设工程合同纠纷 （2019）冀01民终2201号

2012年10月9日木源公司与省四建签订建筑工程施工合同，双方都应全面履行合同。因省四建未按合同约定工期交工，对于所增加的监理延期服务费及管理人员工资等费用，木源公司向省四建提出17万元的索赔要求，省四建员工王兰慧签字后，未提出异议，说明省四建认可了木源公司17万元的索赔要求，省四建应予赔付。木源公司诉求的工程修理费为1066311.7元，因双方就工程是否需要维修及维修费用的数额达不成一致意见。诉讼中就维修费用的鉴定单位，未选取一致。后木源公司自行委托威荣公司工程报价和金泽建筑工程有限公司对工程的维修方案及费用作出的鉴定结论，本院对数额不予认定。原告木源公司要求被告赔偿修复雨水排水管及防水维修更换所发生的修理费14.5万元和其他修复费用，双方可另行处理。但2014年12月29日三方签名的验收前巡检记录，证明1号建筑物厂房墙体北侧面、饰面砖存在裂缝、厂房内暖气片损坏；在2016年1月12日省四建致木源公司的工程质量整改报告中，省四建认可工程的维修费55950元，省四建可先行赔付维修费55950元。木源公司诉求的3万元罚款和5万元借款发生在施工中，省四建无异议，可在工程款中扣除。木源公司诉

2012年10月9日木源公司与省四建签订建筑工程施工合同，双方都应全面履行合同。因省四建未按合同约定工期交工，对于所增加的监理延期服务费及管理人员工资等费用，木源公司向省四建提出17万元的索赔要求，省四建员工王兰慧签字后，未提出异议，说明省四建认可了木源公司17万元的索赔要求，省四建应予赔付。木源公司诉求的工程修理费为1066311.7元，因双方就工程是否需要维修及维修费用的数额达不成一致意见。诉讼中就维修费用的鉴定单位，未选取一致。后木源公司自行委托威荣公司工程报价和金泽建筑工程有限公司对工程的维修方案及费用作出的鉴定结论，本院对数额不予认定。原告木源公司要求被告赔偿修复雨水排水管及防水维修

河北省石家庄市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀01民终2201号 上诉人（原审原告、原审反诉被告）：河北木源泵业有限责任公司，住所地石家庄市行唐县工业区光明路**，统一社会信用代码：91130125585415067D。 法定代表人：张宏杰，该公司经理。 委托诉讼代理人：张海涛（该公司员工），男，1978年10月15日出生，汉族，住河北省定州市。 委托诉讼代理人：魏雁丽，河北三和时……