买卖合同纠纷 （2016）苏01民终1756号

合法的买卖合同关系应予保护。协同生物公司与双氏机械公司之间的买卖合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，合法有效。关于返还增加工程款，双方合同约定总价为112万元，协同生物公司已支付100万元，现协同生物公司要求以代买材料费用15387元及增加工程费用105000元抵扣剩余120000元，并赔偿超出合同总价的387元，无合同和法律依据，应不予支持。关于工期损失赔偿金，双方确认设备到货时间为2013年11月19日，按照合同约定“制粒膨化机组安装调试时间为48天；颗粒垫料机组安装调试期不得超过制粒、膨化机组总体安装调试成功后十天”，制粒膨化机组安装调试最迟时间为2014年1月6日，颗粒垫料机组安装调试期不超过2014年1月16日。协同生物公司主张上述制粒膨化机组、颗粒塑料机组安装调试完成时间均为2014年3月20日；双氏机械公司抗辩制粒膨化机已于2014年1月27日调试完毕的意见，经审查，双氏机械公司提交公证书中的函件及视频录像不能证实已经安装调试好且未另提供证据证实，故对该意见，应不予采信；双氏机械公司抗辩颗粒塑料机组已于2014年1月27日安装好，但一直未调试的意

合法的买卖合同关系应予保护。协同生物公司与双氏机械公司之间的买卖合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，合法有效。关于返还增加工程款，双方合同约定总价为112万元，协同生物公司已支付100万元，现协同生物公司要求以代买材料费用15387元及增加工程费用105000元抵扣剩余120000元，并赔偿超出合同总价的387元，无合同和法律依据，应不予支持。关于工期损失赔偿金，双方确认设备到货时间为2013年11月19日，按照合同约定“制粒膨化机组安装调试时间为48天；颗粒垫料机组安装调试期不得超过制粒、膨化机组总体安装调试成功后十天”，制粒膨化机组安装调试最迟时间为2014年1月

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏01民终1756号上诉人（原审被告）无锡市双氏机械有限公司，住所地在江苏省无锡市锡山区锡北镇锡港东路。法定代表人徐清峰，该公司董事长。委托代理人周新洪，男，该公司员工。委托代理人徐彪，江苏法舟律师事务所律师。被上诉人（原审原告）江苏省协同医药生物工程有限责任公司，住所地在江苏省南京市江宁区谷里街道谷里工业集中区聚缘路11号。法定代表人吴小马，……