（2015）浙湖民终字第208号

华鑫公司与富美琦公司的建设工程施工合同合法有效，应受法律保护，双方当事人均应按照合同约定全面履行各自义务。本案的争议焦点为以下几个方面：一、华鑫公司是否存在延误工期的违约行为对于该焦点，在于以下两个问题的认定：1、涉案工程的竣工日期如何认定。由于富美琦公司至今未取得涉案工程的施工许可证，导致涉案工程无法通过竣工验收，故应从华鑫公司完成全部整改工作的2013年11月21日视为竣工日期。2、华鑫公司主张的由于富美琦公司逾期付款而要求工期顺延60天能否得到支持。根据合同约定，在涉案工程全部完成时（2013年8月28日）富美琦公司应支付华鑫公司全部工程款的70%计3080000元（4400000×70%=3080000），但富美琦公司截止完工之日仅支付2290000元，显属违约，根据合同法第283条规定：“发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失”。因此，涉案工程工期应当顺延60天。承上所述，从涉案工程开工2012年11月19日至竣工之日2013年11月21日，共计367天，扣除春节放假顺延15天、雨天顺延46天

华鑫公司与富美琦公司的建设工程施工合同合法有效，应受法律保护，双方当事人均应按照合同约定全面履行各自义务。本案的争议焦点为以下几个方面：一、华鑫公司是否存在延误工期的违约行为对于该焦点，在于以下两个问题的认定：1、涉案工程的竣工日期如何认定。由于富美琦公司至今未取得涉案工程的施工许可证，导致涉案工程无法通过竣工验收，故应从华鑫公司完成全部整改工作的2013年11月21日视为竣工日期。2、华鑫公司主张的由于富美琦公司逾期付款而要求工期顺延60天能否得到支持。根据合同约定，在涉案工程全部完成时（2013年8月28日）富美琦公司应支付华鑫公司全部工程款的70%计3080000元（4400000×70

浙江省湖州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）浙湖民终字第208号上诉人：湖州富美琦童车制造有限公司。法定代表人：朱秀芬。委托代理人：蓝福林，江西寻信律师事务所律师。被上诉人：浙ＸＸ鑫建设有限公司。法定代表人：朱亿坤。委托代理人：陈小龙。上诉人湖州富美琦童车制造有限公司（以下简称富美琦公司）与被上诉人浙ＸＸ鑫建设有限公司（以下简称华鑫公司）建设工程施工合同纠纷一案，浙江省长兴县人民法院于2……