买卖合同纠纷 （2021）辽03民终1491号

依法自愿签订的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同的约定履行各自义务。该案新福源公司与特隆公司签订《产品购销合同》，特隆公司根据新福源公司提供的《减速机采购要求V2》，设计制作非标定制减速机3台，11KW8P电机3台，联轴器3只，电机与联轴器防护罩3只，合同成交金额为270000元，双方行为构成承揽合同关系。关于新福源公司请求特隆公司支付自2020年4月5日至2020年5月6日合计32日工期延误产生的违约金86400元一节。该院认为双方于2020年3月4日签订合同，合同明确约定工期为合同签订之日起28天内交货，供方延误工期，三天以内不追究，即特隆公司应于2020年4月4日之前供货。但此时期正值我国新冠××疫情时期，全国人民和单位都应积极响应国家号召，防疫防控，这必然影响工期进度；其次，新福源公司承包的工程甲方技术人员分别于2020年3月12日、3月27日两次变更技术要求，新福源公司对此应予知晓且同意甲方技术人员与特隆公司联系，应视为双方对合同内容的变更，28天时间点应从2020年3月27日起算，截止至2020年4月27日；第三，合同约定“预付50%货款，余款到账发货”。新福

依法自愿签订的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同的约定履行各自义务。该案新福源公司与特隆公司签订《产品购销合同》，特隆公司根据新福源公司提供的《减速机采购要求V2》，设计制作非标定制减速机3台，11KW8P电机3台，联轴器3只，电机与联轴器防护罩3只，合同成交金额为270000元，双方行为构成承揽合同关系。关于新福源公司请求特隆公司支付自2020年4月5日至2020年5月6日合计32日工期延误产生的违约金86400元一节。该院认为双方于2020年3月4日签订合同，合同明确约定工期为合同签订之日起28天内交货，供方延误工期，三天以内不追究，即特隆公司应于2020年4月4日之前供货。

辽宁省鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽03民终1491号上诉人（原审原告）：辽宁新福源精密制造科技有限公司，住所地辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南工业园区。法定代表人：刘树峰，执行董事。委托诉讼代理人：毕祟铭，北京市振邦律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：泰兴市特隆减速机有限公司，住所地江苏省泰州市泰兴市根思乡老叶工业园严河路88号。法定代表人：吴红美，经理。委托诉讼代理人：叶……