建设工程施工合同纠纷 （2013）南民再终字第00078号

1、关于钢结构面积。王付春与杜好振签订的协议中明确约定，“按实际投影面积计算每平方米450元”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”据此，二审判决按照投影面积计算工程款并无不当。2、关于罚金。南阳华都机械公司对河南天工集团公司的罚款，是针对其承建全部工程逾期交付而言，王付春所建项目依附于土建工程，若土建工程未完成，其所建的门、窗工程也无法竣工，二审未让王付春承担罚金并未不当。3、关于变更部分工程款14336元。该部分变更工程系南阳华都机械公司直接对王付春提出变更要求，王付春已实际施工，南阳华都机械公司称未支付该款项。该部分款项应由南阳华都机械公司支付。综上所述，二审判决认定事实部分清楚，处理部分不当，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项、第二百零七条之规定，判决如下：一、维持本院（2011）南民一终字第1002民事判决第一条。二、变更本院（2011）南民一终字第1002号民事判决第二条为：杜好振于本判决生效后十日内，支付

1、关于钢结构面积。王付春与杜好振签订的协议中明确约定，“按实际投影面积计算每平方米450元”。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”据此，二审判决按照投影面积计算工程款并无不当。2、关于罚金。南阳华都机械公司对河南天工集团公司的罚款，是针对其承建全部工程逾期交付而言，王付春所建项目依附于土建工程，若土建工程未完成，其所建的门、窗工程也无法竣工，二审未让王付春承担罚金并未不当。3、关于变更部分工程款14336元。该部分变更工程系南阳华都机械公司直接对王付

河南省南阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）南民再终字第00078号抗诉机关：河南省人民检察院。再审申请人（一审被告、反诉原告、二审被上诉人）：杜好振，男，汉族，1962年9月13日生。委托代理人：杨保才，河南育滨律师事务所律师。被申请人（一审原告、反诉被告、二审上诉人）：王付春，女，汉族，1964年4月20日生。委托代理人：李业，河南通义律师事务所律师。一审被告、二审上诉人：河南天工建……