财产损害赔偿纠纷 （2018）湘11民终1792号
裁判要旨
原告濠富公司以被告县移民局在组织勘查淹没区小水电站时，没有及时发现濠富公司杉木口上网输电支线位于淹没区，从而导致濠富公司上网输电支线迁建工程延误，造成濠富公司停电6个月为由，要求县移民局赔偿电费损失，诉至该院，本案应定性为财产损害赔偿纠纷。本案中，因濠富公司坝址及发电厂房均在海拔320米以上，直至涔天河水库扩建工程下闸蓄水，导致库区水面上升，濠富公司与县移民局才发现濠富公司杉木口上网输电支线位于海拔320米以下，属于淹没区范围，杉木口上网输电支线需要迁建，从而造成迁建工程延期，导致濠富公司被迫停电五个多月之久，电费损失267,107.64元。该电费损失的责任由谁承担，这是本案的争执焦点。濠富公司系杉木口上网输电支线的业主和管理者，对自己杉木口上网输电支线的现状应当具有专业知识，应当预见到杉木口上网输电支线是否在海拔320米以下的淹没区内，在县移民局开展对涔天河水库扩建工程领域内的小水电站进行安装补偿的勘查工作时，濠富公司应当主动向县移民局报告杉木口上网输电支线的现状和可能发生的后果，但濠富公司因疏忽大意而没有预见到自己的上网输电线路属于淹没区范围的后果，从而没有及时向县移民局报告并请求
摘要
江华瑶族自治县移民开发局与江华瑶族自治县濠富水电有限公司财产损害赔偿纠纷二审民事判决书 财产损害赔偿纠纷
正文（节选）
湖南省永州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘11民终1792号上诉人（原审被告）：江华瑶族自治县移民开发局，住所地江华瑶族自治县沱江镇春晓路**。统一社会信用代码：12431129758033527Y。法定代表人：欧阳江湖，任该局局长。委托诉讼代理人：唐智，男，瑶族，1973年12月25日出生，住江华瑶族自治县。委托诉讼代理人：张军，江华瑶族自治县华峰法律服务所法律工作者。被上诉人（原……