确认合同效力纠纷 （2014）驻民四终字第143号

原判认定事实不清、程序不当：1、双方签订的建设工程施工合同在工程款（进度款）支付方式中约定，主体封顶时付总工程价款的50﹪。该建设工程施工合同约定的总工程价款（中标价）为35448503元，河南金鹏房地产开发有限公司称双方口头协商暂定的总工程价款为40000000元（前期计算、支付进度款也是按此总额为依据的，有工程款支付证书为凭），郑州弘业建筑工程有限公司称总工程价款为48877000元（没有提供证据）。一审庭审中，郑州弘业建筑工程有限公司认可主体封顶时河南金鹏房地产开发有限公司已付其进度款2200万元左右。郑州弘业建筑工程有限公司在主体封顶时以河南金鹏房地产开发有限公司拖欠其进度款为由而停工，该理由是否正当，以及河南金鹏房地产开发有限公司通知与其解除合同是否符合合同约定和相关法律规定的事实，应进一步核查。2、原审存在漏审漏判：原审判决对郑州弘业建筑工程有限公司起诉的第二项诉讼请求即要求继续履行建设工程施工合同，未进行审理和判决，违反法定程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）、（四）项的规定，裁定如下：一、撤销驻马店市驿城区人民法院（2013）驿民初字第168

原判认定事实不清、程序不当：1、双方签订的建设工程施工合同在工程款（进度款）支付方式中约定，主体封顶时付总工程价款的50﹪。该建设工程施工合同约定的总工程价款（中标价）为35448503元，河南金鹏房地产开发有限公司称双方口头协商暂定的总工程价款为40000000元（前期计算、支付进度款也是按此总额为依据的，有工程款支付证书为凭），郑州弘业建筑工程有限公司称总工程价款为48877000元（没有提供证据）。一审庭审中，郑州弘业建筑工程有限公司认可主体封顶时河南金鹏房地产开发有限公司已付其进度款2200万元左右。郑州弘业建筑工程有限公司在主体封顶时以河南金鹏房地产开发有限公司拖欠其进度款为由而停工

河南省驻马店市中级人民法院民 事 裁 定 书（2014）驻民四终字第143号上诉人（原审被告）河南金鹏房地产开发有限公司。法定代表人罗金荣，该公司董事长。委托代理人朱静玲、黄东亮，河南一帆律师事务所律师。被上诉人（原审原告）郑州弘业建筑工程有限公司。法定代表人杨书岭，该公司总经理。委托代理人黑连河，河南文苑律师事务所律师。上诉人河南金鹏房地产开发有限公司因确认解除合同效力纠纷一案，不服驻马店市驿城……