建设工程施工合同纠纷 （2017）宁01民终2339号

原告盛昊劳务公司分包了由被告蓝山置地公司开发、被告恒东建筑公司承建的蓝山帝景花间墅11#-14#楼的部分劳务工程，双方未签订书面施工合同。在施工过程中因存在停工情况，原告要求被告支付2015年3月15日至2015年12月15日期间167人的误工工资损失1588494．00元，2015年3月15日至2015年12月30日期间方木板材等材料损失费98万元，钢型材租赁费1764076．00元，塔吊租赁费432000．00元，辅材辅机费20万元。原告所提交的证据不能证实其施工过程中造成停工的原因及具体停工天数，原告也未提交双方关于误工损失的具体约定及涉案工程施工过程中被告存在违约情况的证据，原告自行计算的误工等损失依据不足；按照原告陈述2015年8月20日后工程全面停工，原告也应妥当安排现场施工人员以减少损失，即使依据《协议书》的约定，原告也未外借300万元作为涉案工程2015年复工启动资金。再结合涉案工程尚未完工的事实，原告要求被告支付各项停工损失共计4964574．00元，无事实和法律依据，法院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国

原告盛昊劳务公司分包了由被告蓝山置地公司开发、被告恒东建筑公司承建的蓝山帝景花间墅11#-14#楼的部分劳务工程，双方未签订书面施工合同。在施工过程中因存在停工情况，原告要求被告支付2015年3月15日至2015年12月15日期间167人的误工工资损失1588494．00元，2015年3月15日至2015年12月30日期间方木板材等材料损失费98万元，钢型材租赁费1764076．00元，塔吊租赁费432000．00元，辅材辅机费20万元。原告所提交的证据不能证实其施工过程中造成停工的原因及具体停工天数，原告也未提交双方关于误工损失的具体约定及涉案工程施工过程中被告存在违约情况的证据，原告自行计

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）宁01民终2339号上诉人（原审原告）：银川盛昊劳务有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路川丰针织厂3-2-102室。法定代表人：朱玉平，该公司经理。委托诉讼代理人：严财昌，宁夏新中元律师事务所律师。委托诉讼代理人：倪嘉若，宁夏新中元律师事务所律师.被上诉人（原审被告）:宁夏蓝山置地集团有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金……