财产损害赔偿纠纷 （2018）吉04民终217号

金立国提供的证据不足以证明水箱跑水是卜旭安装水箱施工质量不合格，然而，金立国已经向法院申请了证人出庭，并且提交了因跑水导致他人损失并由金立国承担赔偿责任的民事判决，能够证明安装的水箱不仅发生了跑水的事实，而且因跑水已造成重大财产损失，如果水箱安装没有问题是不会发生跑水损失的，这是根据日常生活法则能够推出的问题，依法无需举证证明；一审法院认为，金立国所举证据不足以证明证明跑水损失的具体数额，但该损失数额已被另案的民事判决所确认，虽该判决尚未发生法律效力，但因该案件正在二审审理中，故本案应依法中止审理，而不应直接驳回金立国的诉讼请求。卜旭答辩称，金立国的提出的“未按约定时间办完消防手续”问题，因涉案合同约定的日期为消防设施安装竣工日期，而非消防手续办理完毕日期。消防验收手续包括消防设施验收及装修材料验收，因装修期间金立国办理电力增容等事宜造成工程停工近三个月，而且金立国的歌厅消防验收不合格，是因为户外楼梯安装达不到消防验收规范标准，所以消防部门责令金立国整改，金立国迟迟不改，以至消防手续于2015年2月才办理完毕，与卜旭承建的消防系统无关，金立国也未按约定给卜旭工程款，资金还有部分尾款尚未

金立国与卜旭、季贵海财产损害赔偿纠纷二审民事判决书 财产损害赔偿纠纷

吉林省辽源市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）吉04民终217号上诉人（原审原告）：金立国，住辽源市龙山区。被上诉人（原审被告）：卜旭，住辽源市龙山区。被上诉人（原审被告）：季贵海，住辽源市龙山区。上诉人金立国因与被上诉人卜旭、季贵海财产损害赔偿纠纷一案，不服辽源市龙山区人民法院（2017）吉0402民初2072号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年3月7日立案后，依法组成合议庭，于……