建设工程施工合同纠纷 （2021）新23民终676号

应由被上诉人承担举证证明档案局欠付工程款的责任，而不是上诉人。根据合同第十一条规定以及履行结果来看，我方没有违约，不存在逾期支付的情形。综上所述，上诉人认为一审法院认定事实不清，适用法律错误。 湖北粤泰公司辩称，1．双方签订合同看，四馆一院所有的工程都由我方在施工，图纸涉及的内容与施工内容一致，一审法院认定是一个整体转包事实认定清楚，因此认定合同无效违反强制性规定符合法律规定，应该按无效合同的方式来处理本次纠纷。2．基于客观事实，工程中途停工后三方进行了结算，因此应当从结算之日开始支付工程款。在因支付而未支付的情况下，法院判令对方支付逾期的利息损失有事实及法律依据；3．档案馆确实支付了3500000元，但一审以档案馆非本案的合同相对人为由驳回了诉讼请求，我方持不同意见。档案馆是四馆一院的业主，根据相关法律规定，在承包人欠付工程款的情况下，发包人应在欠付的范围内承担连带责任的。 被上诉人吉木萨尔县档案局、吉木萨尔县文化馆、吉木萨尔县图书馆、吉木萨尔县自然资源局辩称，坚持认为合同有效。同意中丝路建设投资集团有限公司的上诉请求。 湖北粤泰公司向一审法院起诉请求：1．判令被告中丝路公司支付原告

应由被上诉人承担举证证明档案局欠付工程款的责任，而不是上诉人。根据合同第十一条规定以及履行结果来看，我方没有违约，不存在逾期支付的情形。综上所述，上诉人认为一审法院认定事实不清，适用法律错误。 湖北粤泰公司辩称，1．双方签订合同看，四馆一院所有的工程都由我方在施工，图纸涉及的内容与施工内容一致，一审法院认定是一个整体转包事实认定清楚，因此认定合同无效违反强制性规定符合法律规定，应该按无效合同的方式来处理本次纠纷。2．基于客观事实，工程中途停工后三方进行了结算，因此应当从结算之日开始支付工程款。在因支付而未支付的情况下，法院判令对方支付逾期的利息损失有事实及法律依据；3．档案馆确实支付了3500

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新23民终676号 上诉人（原审原告）：湖北粤泰建安工程有限公司，住所地湖北省黄石市大治市灵乡镇灵城工业园灵城路**。 法定代表人：肖利民，该公司总经理。 委托诉讼代理人：柯晨，湖北善远律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：中丝路建设投资集团有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）十色街****……