买卖合同纠纷 （2017）闽08民终190号

新天地公司与佛山吉达公司签订《电梯产品买卖合同》《电梯产品安装合同》的意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同成立并具有法律效力。双方应按合同约定履行义务。一、双方在合同履行过程是否存在违约。《电梯产品买卖合同》对货款的支付和电梯的交付进行了约定：发货前30日，新天地公司通知佛山吉达公司具体发货日期，并支付合同总额30%预付款860400元，双方确认电梯土建布置图，且佛山吉达公司收到预付款后50日历天内生产完毕，计划于2015年10月28日交付，货物交付以新天地公司已履行本合同各项义务为条件，如新天地公司未按期支付定金或货款，佛山吉达公司可顺延交货、安装日期。合同签订后，新天地公司按约定支付了5%的定金后，未再支付预付款。2015年11月5日和2015年11月10日新天地公司通过电子邮件和书面向佛山吉达公司发出的《电梯安装工期通知单》，要求佛山吉达公司于2015年12月10日交付6台电梯，但未按约定或按2015年11月10日佛山吉达公司的《工作联系函》支付相应的预付款，佛山吉达公司依约可顺延交货时间。合同法规定，合同约定有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有

新天地公司与佛山吉达公司签订《电梯产品买卖合同》《电梯产品安装合同》的意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同成立并具有法律效力。双方应按合同约定履行义务。一、双方在合同履行过程是否存在违约。《电梯产品买卖合同》对货款的支付和电梯的交付进行了约定：发货前30日，新天地公司通知佛山吉达公司具体发货日期，并支付合同总额30%预付款860400元，双方确认电梯土建布置图，且佛山吉达公司收到预付款后50日历天内生产完毕，计划于2015年10月28日交付，货物交付以新天地公司已履行本合同各项义务为条件，如新天地公司未按期支付定金或货款，佛山吉达公司可顺延交货、安装日期。合同签订后，新天

福建省龙岩市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)闽08民终190号上诉人（原审原告、反诉被告）：武平县新天地房地产开发有限公司，住所地武平县。法定代表人：钟晓英，执行董事。委托诉讼代理人：蓝永标，上海锦天城（福州）律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：佛山市吉达本田电梯起重机有限公司，住所地佛山市南海区。法定代表人：李敏坚，董事长。委托诉讼代理人：李章辉，福建鼎科律师事务所律师。委托……