建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁05民终904号
裁判要旨
广同公司与华南东营分公司签订的《建设工程施工合同》系当事人真实意思表示，双方当事人应严格履行合同义务。华南东营分公司为广同公司出具的工程量清单和利息说明能够证实广同公司依约履行了施工义务。广同公司与华南东营分公司签订的合同及华南东营分公司与东营科园置业有限公司之间的合同系两个独立的合同，其与东营科园置业有限公司的工程结算不能约束广同公司，华南东营分公司作为涉案工程合同相对方应按时向广同公司支付工程款。合同虽然约定了竣工验收合格后对广同公司进行付款，但庭审中广同公司提交了验收等基础材料，华南东营分公司与广同公司对涉案工程量进行了结算，认可涉案工程已于2015年10月20日完工但因资金紧张原因未向广同公司拨付工程款，工程已完工达一年半之久，华南东营分公司怠于对涉案工程进行竣工验收，不能构成其拒付广同公司工程款的条件。华南东营分公司的逾期付款行为自认构成违约，其应当向广同公司支付工程价款利息。华南东营分公司与东营科园置业有限公司签订的意向书约定由华南东营分公司垫资，广同公司与华南东营分公司签订的建设工程合同中约定资金来源为广同公司自筹资金、包工包料、包机械设备、水电费、管理费、税金等所有内容
摘要
广同公司与华南东营分公司签订的《建设工程施工合同》系当事人真实意思表示，双方当事人应严格履行合同义务。华南东营分公司为广同公司出具的工程量清单和利息说明能够证实广同公司依约履行了施工义务。广同公司与华南东营分公司签订的合同及华南东营分公司与东营科园置业有限公司之间的合同系两个独立的合同，其与东营科园置业有限公司的工程结算不能约束广同公司，华南东营分公司作为涉案工程合同相对方应按时向广同公司支付工程款。合同虽然约定了竣工验收合格后对广同公司进行付款，但庭审中广同公司提交了验收等基础材料，华南东营分公司与广同公司对涉案工程量进行了结算，认可涉案工程已于2015年10月20日完工但因资金紧张原因未向
正文（节选）
山东省东营市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁05民终904号上诉人（原审被告）：广西华南建设集团有限公司东营分公司，住所地山东省东营市开发区府前大街55号金融港3幢1011室，统一社会信用代码9137050034452916XL。负责人：曹正发，董事长。委托诉讼代理人：雷鸣，山东春水律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：山东广同基础工程有限公司，住所地山东省东营市东营区东三路69号，统……