建设工程施工合同纠纷 （2014）德民一终字第621号

双方签订的冷库采购及安装合同，以及在合同履行过程中双方对延长工期达成的协议，均是双方真实意思表示，应为合法有效。牡丹江安装工程公司未按照约定工期完成工程，应承担违约责任。根据查明的事实，四川烟草公司因牡丹江安装工程公司逾期竣工违约造成，实际经济损失为218392.98元，可得利益损失为359934.67元（110元／㎡×388㎡×253天÷30），合计578327.65元。牡丹江安装工程公司认为约定违约金2万元／天，以此计算违约金已达506万元，明显过高，提出依法予以减少的请求，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一、二款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”，最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度

双方签订的冷库采购及安装合同，以及在合同履行过程中双方对延长工期达成的协议，均是双方真实意思表示，应为合法有效。牡丹江安装工程公司未按照约定工期完成工程，应承担违约责任。根据查明的事实，四川烟草公司因牡丹江安装工程公司逾期竣工违约造成，实际经济损失为218392.98元，可得利益损失为359934.67元（110元／㎡×388㎡×253天÷30），合计578327.65元。牡丹江安装工程公司认为约定违约金2万元／天，以此计算违约金已达506万元，明显过高，提出依法予以减少的请求，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一、二款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违

四川省德阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）德民一终字第621号上诉人（原审被告）四川烟草工业有限责任公司。法定代表人邓权，该公司总经理。委托代理人谭金富、周学玲，四川兴咏律师事务所律师。被上诉人（原审原告）牡丹江市安装工程有限公司。法定代表人张秋，该公司总经理。委托代理人黄坤，四川方纬律师事务所律师。上诉人四川烟草工业有限责任公司（以下简称四川烟草公司）因与被上诉人牡丹江市安装工程有限……