建设工程施工合同纠纷 （2015）苏中民终字第04312号

富大世纪公司与海纳公司之间签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，且富大世纪公司具备相应的施工资质，应认定为合法有效，对双方具有约束力，双方应按约定全面履行自己的义务。根据合同约定，海纳公司应于2011年9月底支付工程款250万元，即使考虑实际开工日期较合同约定的开工日期延期67天，海纳公司亦应于2011年12月6日前支付250万元，但海纳公司在此日期前仅支付150万元。海纳公司未按约定支付工程款致工程于2012年1月停工至今，富大世纪公司有权主张解除合同，要求海纳公司支付已完工部分工程款并赔偿损失。对于富大世纪公司要求确认双方签订的建设工程施工合同已解除的诉讼请求，原审法院认为：因海纳公司拖欠工程款，致工程于2012年1月起停工，但停工后作为承包人的富大世纪公司通过发催款函的形式主张窝工损失，保留现场脚手架，一直代发包方缴纳电费，故可推定在此停工期间，富大世纪公司仍期待继续履行合同，并未有终止合同的意思表示。2013年12月20日，富大世纪公司通过向海纳公司邮寄律师函的方式表示其要求解除双方之间的建设工程施工合同。虽该律师函并未送达海纳公司，但富大世纪公司次日在监理单位在场

富大世纪公司与海纳公司之间签订的建设工程施工合同系双方当事人的真实意思表示，且富大世纪公司具备相应的施工资质，应认定为合法有效，对双方具有约束力，双方应按约定全面履行自己的义务。根据合同约定，海纳公司应于2011年9月底支付工程款250万元，即使考虑实际开工日期较合同约定的开工日期延期67天，海纳公司亦应于2011年12月6日前支付250万元，但海纳公司在此日期前仅支付150万元。海纳公司未按约定支付工程款致工程于2012年1月停工至今，富大世纪公司有权主张解除合同，要求海纳公司支付已完工部分工程款并赔偿损失。对于富大世纪公司要求确认双方签订的建设工程施工合同已解除的诉讼请求，原审法院认为：因

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）苏中民终字第04312号上诉人（原审原告）苏州富大世纪建设工程有限公司，住所地苏州市吴江区松陵镇笠泽路佰亿左岸广场502室。法定代表人潘玉良，该公司董事长。委托代理人刘宏伟，江苏良翰律师事务所律师。委托代理人陈现安，江苏良翰律师事务所律师。上诉人（原审被告）苏州海纳啤酒饮料设备有限公司，住所地苏州市吴江区同里镇科技产业园。法定代理人卞蓉芳，该公……