加工合同纠纷 （2017）新29民终1186号

本案系加工承揽合同纠纷，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同；博大彩钢在履行主合同和补充合同中，均出现过迟延交付的情形，其迟延交付是因为金洲房产多次变更设计造成，非博大彩钢自身原因，博大彩钢有合理顺延交付货物的正当理由，应当认定已履行合同义务；金洲房产在合同履行中未按合同约定及时支付定作报酬，且在签订补充合同后未支付任何一批货物的加工报酬，其行为已违反合同约定的分期付款方式，应当承担违约的民事责任；对于博大彩钢在钢管内增添废旧钢条，其行为违反诚实信用原则，但因双方就此事件已经协议妥善解决，对此行为的法律后果已经得到明确解决，且不影响金洲房产主体钢架的承重和质量，与本案无关联性。综合案件事实，对博大彩钢请求金洲房产支付定作款791738.5元的诉讼请求予以支持；因金洲房产违约，金洲房产向博大彩钢交纳的200000元履约定金，博大彩钢主张不予返还，也不予以折抵定作报酬的的意见本院予以采纳；对金洲房产请求返还200000元定金的反诉请求不予支持。依据合同法规定，定作人可以随时解除承揽合同，本案中金洲房产2013年11月5日向博大彩钢发出《解除合同通知书

本案系加工承揽合同纠纷，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同；博大彩钢在履行主合同和补充合同中，均出现过迟延交付的情形，其迟延交付是因为金洲房产多次变更设计造成，非博大彩钢自身原因，博大彩钢有合理顺延交付货物的正当理由，应当认定已履行合同义务；金洲房产在合同履行中未按合同约定及时支付定作报酬，且在签订补充合同后未支付任何一批货物的加工报酬，其行为已违反合同约定的分期付款方式，应当承担违约的民事责任；对于博大彩钢在钢管内增添废旧钢条，其行为违反诚实信用原则，但因双方就此事件已经协议妥善解决，对此行为的法律后果已经得到明确解决，且不影响金洲房产主体钢架的承重

新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院民 事 判 决 书（2017）新29民终1186号上诉人（原审被告、反诉原告）新疆阿克苏金洲房地产开发有限责任公司。住所地：阿克苏市新城区中原路**号。法定代表人：陈玉林，该公司董事长。委托诉讼代理人：孙涛，新疆建盈律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）阿克苏地区博大彩钢有限责任公司。住所地：阿克苏市迎宾路职业技术学院内。法定代表人：周作明，该公司经理……