建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁15民终2663号

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。本案根据原、被告提交的有效证据可以证明双方之间存在配电室电气施工合同关系，该合同关系系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定履行自己的义务。根据双方约定的合同价款540000元及被告已付款共计250000元，可以认定被告尚欠原告工程款290000元。但根据双方签订的合同中约定的工程工期总日历天数为45天，计划开工日期为2017年12月14日，计划完工日期为自预付款起45天等合同内容，结合被告首付款150000元的日期为2017年12月14日，按照法律就有关日期计算的规定，可以确定涉案工程的开工日期应为首付款的次日开始计算即2017年12月15日，工程总日历天数为45天，所以完工日期应为2018年1月28日。原告称因被告场地未完工不符合进场条件等主张未提交证据证明，原告该主张不能成立。因原告未在2018年1月28日前施工

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。本案根据原、被告提交的有效证据可以证明双方之间存在配电室电气施工合同关系，该合同关系系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定履行自己的义务。根据双方约定的合同价款540000元及被告已付款共计250000元，可以认定被告尚欠原告工程款290000元。但根据双方签订的合同中约定的工程工期总日历天数为45天，计划开工日期为2017

山东省聊城市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁15民终2663号 上诉人（原审被告）：聊城市亚科钢管制造有限公司。住所地：聊城经济技术开发区蒋官屯办事处季海子工业园。 法定代表人：李红菊，总经理。 委托诉讼代理人：彭桂江，男，1981年9月19日出生，该公司职工，住高唐县。 委托诉讼代理人：邢进，聊城东昌援众法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审原告）：山东嘉和电气有限公司。住所地：……