加工合同纠纷 （2021）皖08民终187号

原告（反诉被告）与被告（反诉被告）签订的两份《加工合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，且双方当事人对此均不持异议。双方争议的焦点是，本诉原告交付货物延期是否构成违约，其交付货物的质量是否合格。本案中，根据双方负责人的微信聊天记录可以证明，第一份合同在履行过程中，因反诉原告未及时提供泳装面料及辅料，反诉原告默认反诉被告于2020年3月30日前交货（当事人的负责人之间的微信聊天记录可证明）。同意延期交货后不久，因出现新冠疫情，相关企业都有停工的事实，反诉被告亦不能在期限内交付货物，双方默认继续延期交付货物（从双方负责人的微信聊天记录中派案外人夏鸣凤验货，及案外人夏鸣凤于2020年4月27日去反诉被告厂家验货的事实可以认定）。2020年5月10日，反诉原告收到货物及结算时均未向反诉被告提出迟延交货及货物不合格的异议，因此不能认定反诉被告交付货物严重违约的事实。对于反诉原告依据其与案外人雅创公司签订《购销合同》及签订的赔偿协议，要求碧成制衣厂赔偿违约损失262500元的反诉请求，因其提交的证据仅有其与案外人雅创公司的一份协议及一份电子邮件，不能证明国外客户与雅创公司是

原告（反诉被告）与被告（反诉被告）签订的两份《加工合同》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，且双方当事人对此均不持异议。双方争议的焦点是，本诉原告交付货物延期是否构成违约，其交付货物的质量是否合格。本案中，根据双方负责人的微信聊天记录可以证明，第一份合同在履行过程中，因反诉原告未及时提供泳装面料及辅料，反诉原告默认反诉被告于2020年3月30日前交货（当事人的负责人之间的微信聊天记录可证明）。同意延期交货后不久，因出现新冠疫情，相关企业都有停工的事实，反诉被告亦不能在期限内交付货物，双方默认继续延期交付货物（从双方负责人的微信聊天记录中派案外人夏鸣凤验货，及案外人夏鸣凤于2

安徽省安庆市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖08民终187号 上诉人（原审被告、反诉原告）：潜山县新乐服装有限公司，住所地安徽省安庆市潜山经济开发区三合路0088号C12幢1-4层C12-1室。 法定代表人：余本善，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：马俊，安徽安潜律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：兴城市碧成制衣厂，住所地辽宁省葫芦岛市兴城市温泉街道弘丰街8-3号H室……