建设工程合同纠纷 （2015）济民终字第1746号

原、被告签订的工程承包合同，系当事人真实意思表示，且不违反国家法律、法规的禁止性规定，合法有效，当事人应当积极履行。在合同履行过程中，双方当事人均有过错和违约行为，导致工程进度缓慢、工期滞后。经协商，因合同目的不能实现，双方于2010年9月25日解除合同，事实清楚，证据充分，本院予以确认。合同终止后，双方应当及时结算，对被告已完成的工程量原告应当支付相应报酬。原告于2010年10月8日向被告出具结算单，系结算行为，其中工程价款明确为760，044元应视为其自认。被告对完成44棵桩基，工程款为760，044元，亦没有异议，本院予以确认。原告已付工程款397，381.50元，被告应承担电费、超用砼和借用物资等费用共计174，628.40元，事实清楚，证据充分，本院予以认定。上述款项冲减后，原告还应支付被告工程款188，034.10元。对于因修复6#台4号桩产生的损失，被告应承担一定责任，赔偿原告部分经济损失20，000元。因双方均有违约行为，应各自承担相应责任。原告要求被告支付工程款、违约金及其他损失（违约金和损失系重复计算）的请求，理由不当，证据不足，不予支持。被告成武泰兴公司要求原告临

原、被告签订的工程承包合同，系当事人真实意思表示，且不违反国家法律、法规的禁止性规定，合法有效，当事人应当积极履行。在合同履行过程中，双方当事人均有过错和违约行为，导致工程进度缓慢、工期滞后。经协商，因合同目的不能实现，双方于2010年9月25日解除合同，事实清楚，证据充分，本院予以确认。合同终止后，双方应当及时结算，对被告已完成的工程量原告应当支付相应报酬。原告于2010年10月8日向被告出具结算单，系结算行为，其中工程价款明确为760，044元应视为其自认。被告对完成44棵桩基，工程款为760，044元，亦没有异议，本院予以确认。原告已付工程款397，381.50元，被告应承担电费、超用砼

山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）济民终字第1746号上诉人（原审原告、反诉被告）临沂市政工程有限公司，住所地临沂市兰山区银雀山路西段。法定代表人庞某。委托代理人郑某。委托代理人徐某。上诉人（原审被告、反诉原告）成武泰兴公路工程有限公司，住所地菏泽市成武县永昌路南段。法定代表人王某。委托代理人贾某。委托代理人邵某。上诉人临沂市政工程有限公司（以下简称临沂市政公司）、成武泰兴公路……