建设工程施工合同纠纷 （2019）皖民终821号
裁判要旨
万霖房产公司与阳江建设公司就万霖钱丰小区工程项目签订的建设工程施工合同合法有效，双方当事人应当按照约定履行自己的义务。 合同履行期间，因阳江建设公司项目经理梁中杰不能履行职责致使工程停工，所欠的农民工工资、建材款等款项均未支付，后由万霖房产公司予以支付。 阳江建设公司在管理上具有过错，梁中杰个人也因犯罪被追究刑事责任，对其因签订、履行合同所造成的后果，阳江建设公司依法应当承担民事责任。 万霖房产公司接管涉案工程前，阳江建设公司已完工程经安徽欣安工程建设项目管理有限公司鉴定总金额为20650380.79元。 阳江建设公司对该鉴定意见虽提出异议，但鉴定机构已派员出庭予以说明，故对该鉴定意见应予确认。 而万霖房产公司因案涉工程共计支付工程费用24131999元，多支付3481618.21元，该部分费用系万霖房产公司为防止损失扩大而支出的合理费用，应由阳江建设公司承担，故对万霖房产公司要求阳江建设公司返还相应垫付款的诉讼请求予以支持。 阳江建设公司主张万霖房产公司拖欠工程款，缺乏事实依据，不予采信。 万霖房产公司申请撤回要求阳江建设公司继续履行合同，赔偿因停止施工给万霖房产公司造成的经济损失8
摘要
江苏阳江建设集团有限公司、安徽省万霖房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
安徽省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖民终821号上诉人（一审被告）：江苏阳江建设集团有限公司，住所地江苏省南京市高淳县开发区淳熙配套区455号，统一社会信用代码91320118135880041J（3/8）。 法定代表人：倪孝强，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王强，安徽皖北律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡东凤，该公司员工。 被上诉人（一审原告）：安徽省万霖房地产开发有限公司，住……