建设工程施工合同纠纷 （2016）陕10民终297号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。双方当事人自愿签订的《陕西省建设工程施工合同》，不违反法律法规的强制性规定，应属有效。正东公司上诉称，一审未判决城关建司承担因未按期交付工程的违约责任不当。经查，正东公司一审请求城关建司支付未按期完工的违约金120万元，虽然城关建司延期完工,但是因上诉人未按期支付工程进度款等原因造成的，故此上诉理由不能成立。正东公司上诉称，城关建司未完成的工程量19万余元应由城关建司支付给上诉人，一审未支持不当。因正东公司要求城关建司支付未完成工程量的损失，其中对陈永新的罚款10000元、屋顶及屋内卫生间防水材料费及人工费183000元、替陈永新垫付的其欠门市部的烟酒钱230元，计193230元并不属于合同约定的工程量，故一审未支持该部分主张并无不当。正东公司上诉还称，被上诉人未按图纸施工致工程没有飘窗，应减少相应工程价款，一审未支持不当。经查，一审中上诉人并未提出因未按图纸施工应减少工程价款的反诉请求，一审对此请求未予审查，不违反法律规定，其上诉理由不能成立。一审庭审之后，被上诉人补充证据，原审法庭均组织进行了质证，不存在程序违法的情形。综上，上诉人正东公司的

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。双方当事人自愿签订的《陕西省建设工程施工合同》，不违反法律法规的强制性规定，应属有效。正东公司上诉称，一审未判决城关建司承担因未按期交付工程的违约责任不当。经查，正东公司一审请求城关建司支付未按期完工的违约金120万元，虽然城关建司延期完工,但是因上诉人未按期支付工程进度款等原因造成的，故此上诉理由不能成立。正东公司上诉称，城关建司未完成的工程量19万余元应由城关建司支付给上诉人，一审未支持不当。因正东公司要求城关建司支付未完成工程量的损失，其中对陈永新的罚款10000元、屋顶及屋内卫生间防水材料费及人工费183000元、替陈永新垫付的其欠门市部的烟酒钱

陕西省商洛市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)陕10民终297号上诉人（原审被告及反诉原告）西安正东房地产开发有限公司，住所地西安市高新区电子五路北侧紫薇馨苑31栋12604号房，机构代码55232140-0。法定代表人张文，总经理。委托代理人张一驰，男，生于1983年7月2日，汉族，系该公司员工。委托代理人方涛，洛南县城关法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告及反诉被告）洛南县城关建筑……