建设工程施工合同纠纷 （2016）桂14民终106号

公民、法人和其他组织的合法权利受法律保护。一、关于本案一审程序是否违法，应否追加高良公司、梁万森为本案当事人参加诉讼的问题。2012年2月3日，黄石水利公司通过投标的方式，取得崇左市江州区新和镇孔香、猪肝岭片高效节水灌溉工程I标段的施工承包权。同年2月13日，黄石水利公司、崇左市江州区水利局签订《崇左市江州区新和镇孔香、猪肝岭片高效节水灌溉工程I标段施工承包合同》，双方对崇左市江州区新和镇孔香、猪肝岭片高效节水灌溉工程施工的相关事宜进行了约定。2012年3月31日，黄石水利公司与高良公司签订了《材料采购和技术服务合同》，约定：黄石水利公司承包的上述工程项目所需的材料和技术服务采购事项委托高良公司办理。同日，黄石水利公司还与梁万森签订《项目工程施工协议书》，约定：工程施工的内容和范围主要包括供电施工、取水泵房土建施工、引水工程主管和田间支管的挖沟埋管、蓄水池建设等项目。由于新和镇孔香、猪肝岭片区未能实现土地流转，黄石水利公司与崇左市江州区水利局又签订了一份《工程施工补充协议书》，将工程建设地点、工期、合同价款作了调整。2013年5月初，高良公司正式提出无力组织施工队伍完成余下的工程施工，

公民、法人和其他组织的合法权利受法律保护。一、关于本案一审程序是否违法，应否追加高良公司、梁万森为本案当事人参加诉讼的问题。2012年2月3日，黄石水利公司通过投标的方式，取得崇左市江州区新和镇孔香、猪肝岭片高效节水灌溉工程I标段的施工承包权。同年2月13日，黄石水利公司、崇左市江州区水利局签订《崇左市江州区新和镇孔香、猪肝岭片高效节水灌溉工程I标段施工承包合同》，双方对崇左市江州区新和镇孔香、猪肝岭片高效节水灌溉工程施工的相关事宜进行了约定。2012年3月31日，黄石水利公司与高良公司签订了《材料采购和技术服务合同》，约定：黄石水利公司承包的上述工程项目所需的材料和技术服务采购事项委托高良公

广西壮族自治区崇左市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）桂14民终106号上诉人（一审被告）黄石市水利建筑工程总公司，住所地湖北省黄石市黄石巷区。法定代表人叶良华，该公司董事长。委托代理人杨选珠，广西桂悦律师事务所律师。被上诉人（一审原告）刘仲生，男，汉族，个体户。委托代理人梁志林，广西安信律师事务所律师。委托代理人卢文飞，广西安信律师事务所实习律师。一审被告崇左市江州区水利局，住所地广西壮……