建设工程施工合同纠纷 （2020）鄂01民终11331号

中发公司、揽翠公司双方于2016年10月16日签订的《建设工程施工合同》合法有效，双方均应当诚实履行该合同的义务；涉案合同履行过程中，双方首先因土方回填的工作配合发生争执，后又因双方需配合办理施工许可证发生争议，虽然双方自行协商于2017年7月11日达成了《三六一国际产业园一期一标段工程复工协商会议纪要》，但双方均未按该会议纪要确定的内容来履行自己的义务，特别是在2018年9月28日达成了《分期付款协议书》后，揽翠公司又没有按该协议约定的期限向中发公司支付工程款；可见，导致涉案工程到停工到现在的主要原因，是揽翠公司没有按照双方签订的《建设工程施工合同》和《分期付款协议书》约定的期限来支付工程款，根据《中华人民共和国合同法》第六十条：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”、第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：。(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》第九条第一款“发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应

中发公司、揽翠公司双方于2016年10月16日签订的《建设工程施工合同》合法有效，双方均应当诚实履行该合同的义务；涉案合同履行过程中，双方首先因土方回填的工作配合发生争执，后又因双方需配合办理施工许可证发生争议，虽然双方自行协商于2017年7月11日达成了《三六一国际产业园一期一标段工程复工协商会议纪要》，但双方均未按该会议纪要确定的内容来履行自己的义务，特别是在2018年9月28日达成了《分期付款协议书》后，揽翠公司又没有按该协议约定的期限向中发公司支付工程款；可见，导致涉案工程到停工到现在的主要原因，是揽翠公司没有按照双方签订的《建设工程施工合同》和《分期付款协议书》约定的期限来支付工程款

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂01民终11331号上诉人（原审被告、反诉原告）：湖北揽翠科技发展有限公司，住所地武汉市汉**纱帽正街。法定代表人：田宏英，该公司经理。委托诉讼代理人：陈琦，湖北维力律师事务所律师。委托诉讼代理人：肖雪，湖北维力律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：湖北中发建筑工程有限公司，住所地蕲春县漕河镇蕲阳中路**。法定代表人：高国平，该公司……