建设工程施工合同纠纷 （2015）济民五终字第546号

本案争议的焦点问题有：一、多多丽公司诉讼主体是否适格；二、逾期付款利息如何计算；三、多多丽公司是否延误工期构成违约；四、涉案工程是否存在质量问题。关于多多丽公司诉讼主体是否适格的问题。六建济南公司与北京多多丽公司签订《保温工程分承包合同》后，因北京多多丽公司无相应资质而申请变更合同承包人为多多丽公司，后六建济南公司与多多丽公司就上述分承包合同签订补充协议，涉案工程已由多多丽公司实际施工并结算完毕，应视为各方对履约主体变更达成一致意见且已对合同中相应条款进行了实质性变更，故多多丽公司诉讼主体适格，六建济南公司主张多多丽公司违反禁止权利义务转让条款构成违约并要求其支付违约金342361.7元的请求，无事实和法律依据，不予支持。关于逾期付款利息如何计算的问题。涉案合同系多多丽公司与六建济南公司的真实意思表示，不违反法律、法规的禁止性规定，具有法律效力。涉案工程款已结算完毕，对六建济南公司尚欠付多多丽公司工程款333271元（包含质保金159588.55元）的事实，予以认定，现合同约定的质保期已满，多多丽公司要求六建济南公司支付工程款333271元并承担逾期付款利息的请求合法，予以支持，但多多

本案争议的焦点问题有：一、多多丽公司诉讼主体是否适格；二、逾期付款利息如何计算；三、多多丽公司是否延误工期构成违约；四、涉案工程是否存在质量问题。关于多多丽公司诉讼主体是否适格的问题。六建济南公司与北京多多丽公司签订《保温工程分承包合同》后，因北京多多丽公司无相应资质而申请变更合同承包人为多多丽公司，后六建济南公司与多多丽公司就上述分承包合同签订补充协议，涉案工程已由多多丽公司实际施工并结算完毕，应视为各方对履约主体变更达成一致意见且已对合同中相应条款进行了实质性变更，故多多丽公司诉讼主体适格，六建济南公司主张多多丽公司违反禁止权利义务转让条款构成违约并要求其支付违约金342361.7元的请求

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）济民五终字第546号上诉人（原审被告、反诉原告）北京六建集团有限责任公司济南分公司，住所地济南市。负责人马鹏飞，经理。委托代理人石剑冰，男，1985年1月30日出生，汉族，该公司职员，住北京市。委托代理人王申录，男，1965年5月17日出生，汉族，该公司职员，住北京市。被上诉人（原审原告、反诉被告）山东多多丽保温工程有限公司（原济南多多丽保温工……