建设工程施工合同纠纷 （2019）湘01民终9188号

恒安建筑公司与宝哥儿公司签订的《水汽能项目配套工程施工承包合同》系双方当事人的真实意思表示，合法、有效，双方理应各自履行合同约定的义务，现因宝哥儿公司未及时偿清长沙银行浏阳支行的银行贷款本息致使案涉工程所附着于的抵押物被拍卖，致使恒安建筑公司停工。在案涉施工承包合同履行过程中，因宝哥儿公司与另案的民事纠纷导致工地停工，宝哥儿公司存在违约行为，故恒安建筑公司根据合同第18.3条规定享有合同解除权，现恒安建筑公司主张解除与宝哥儿公司签订的《水汽能项目配套工程施工承包合同》，于法有据，一审法院予以支持。关于案涉工程造价问题。湖南锦鑫瀚邦建设工程管理有限公司出具锦鑫瀚邦[审]字（2018）第128号《关于湖南省宝哥儿食品有限公司水汽能项目相关配套工程的工程造价的审计报告》和锦鑫瀚邦[审]字（2019）第A011号《关于湖南省宝哥儿食品有限公司水汽能项目相关配套工程实际费用清单造价审计》评定可确定部分的工程造价金额分别为3047680.91元和380264.9元，不可确定部分的工程造价金额分别为29601.74元和208600元。庭审过程中，恒安建筑公司、宝哥儿公司及长沙银行浏阳支行对锦鑫瀚邦[

恒安建筑公司与宝哥儿公司签订的《水汽能项目配套工程施工承包合同》系双方当事人的真实意思表示，合法、有效，双方理应各自履行合同约定的义务，现因宝哥儿公司未及时偿清长沙银行浏阳支行的银行贷款本息致使案涉工程所附着于的抵押物被拍卖，致使恒安建筑公司停工。在案涉施工承包合同履行过程中，因宝哥儿公司与另案的民事纠纷导致工地停工，宝哥儿公司存在违约行为，故恒安建筑公司根据合同第18.3条规定享有合同解除权，现恒安建筑公司主张解除与宝哥儿公司签订的《水汽能项目配套工程施工承包合同》，于法有据，一审法院予以支持。关于案涉工程造价问题。湖南锦鑫瀚邦建设工程管理有限公司出具锦鑫瀚邦[审]字（2018）第128号《

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘01民终9188号上诉人（原审第三人）：长沙银行股份有限公司浏阳支行，住所地湖南省浏阳市劳动南路118号。负责人：彭洁，该行行长。委托诉讼代理人：范良香，女，1988年3月28日出生，汉族，住湖南省隆回县，系该银行员工。委托诉讼代理人：张洁，女，1986年11月24日出生，汉族，住湖南省浏阳市，系该银行员工。被上诉人（原审原告）：娄底市恒安建……