建设工程施工合同纠纷 （2017）皖01民终7404号

省消防公司、金红叶公司签订的《建设工程施工合同》系双方的真实意思表示，不违法法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应该按照合同的约定履行义务。根据查明的事实，涉案工程的延期不是省消防公司原因造成的，双方结算时，金红叶公司扣延期款项不符合合同约定，金红叶公司应依约按时支付省消防公司工程款，现省消防公司要求金红叶公司支付尚欠的工程款及逾期付款利息，理由正当，该院予以支持；该院确认涉案工程款利息起算日应按照消防工程补充协议3的签订日期2015年12月9日开始计算。涉案工程于2015年5月18日竣工验收，根据合同约定，保固款应于2016年6月18日向省消防公司返还，但省消防公司主张起算日为2016年8月9日不违反法律规定，该院予以支持。由于金红叶公司单方原因致使工期延误，给省消防公司造成了一定损失，根据合同对等原则，该院确认按照合同价款的5%即7111497.3×5%=355674.87元向省消防公司赔偿经济损失。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百八十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、合肥金红叶纸业有限公司于判决生效之日十

省消防公司、金红叶公司签订的《建设工程施工合同》系双方的真实意思表示，不违法法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应该按照合同的约定履行义务。根据查明的事实，涉案工程的延期不是省消防公司原因造成的，双方结算时，金红叶公司扣延期款项不符合合同约定，金红叶公司应依约按时支付省消防公司工程款，现省消防公司要求金红叶公司支付尚欠的工程款及逾期付款利息，理由正当，该院予以支持；该院确认涉案工程款利息起算日应按照消防工程补充协议3的签订日期2015年12月9日开始计算。涉案工程于2015年5月18日竣工验收，根据合同约定，保固款应于2016年6月18日向省消防公司返还，但省消防公司主张起算日为2016

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖01民终7404号上诉人（原审被告）：合肥金红叶纸业有限公司，住所地安徽省合肥市肥东经济开发区古河路20号，统一社会信用代码91340100571782640F（1-1）。法定代表人：黄杰胜，该公司董事长。委托诉讼代理人：张俊，安徽景森律师事务所律师。委托诉讼代理人：王丽，安徽景森律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：安徽省消防工程有限公司，……