商品房预售合同纠纷 （2019）闽06民终2754号

本案争议焦点为新新公司是否构成逾期交房。二份《补充协议》第五条第三项约定，系双方真实意思表示，符合建设工程施工有关施工、操作规范要求，也符合商品房建设开发实际情况，并未免除出卖人逾期交房责任，也未排除买受人主要权利，其内容公平合理，合法有效。《气象报告》所采用数据均来自东山县国家基本气象观测站观测资料，该证据真实性应予确认。《监理日记》《施工日志》其内容由监理单位和施工单位工作人员记录，二者可以互相印证，该证据真实性应予确认。经核对，《监理日记》《施工日志》和《气象报告》，自合同签订之日起至约定交房之日(2016年6月30日)止，昼夜降雨量超过18mm及六级或六级以上大风天气导致停工天数共计547、352天，新新公司据此可顺延交房547天、352天，即约定交房时间2016年6月30日可以顺延至2017年12月29日、2017年6月17日。讼争商品房所在项目不在高考考点500米范围内，且根据《监理日记》《施工日志》记载，施工单位并未因高考停工，故新新公司主张高考停工2天，应不予确认。因双方未约定按揭贷款到位期限，且新新公司也未提供证据证明按揭贷款迟延到位系陈僖平、郑蓉珍原因所致，故新新公

本案争议焦点为新新公司是否构成逾期交房。二份《补充协议》第五条第三项约定，系双方真实意思表示，符合建设工程施工有关施工、操作规范要求，也符合商品房建设开发实际情况，并未免除出卖人逾期交房责任，也未排除买受人主要权利，其内容公平合理，合法有效。《气象报告》所采用数据均来自东山县国家基本气象观测站观测资料，该证据真实性应予确认。《监理日记》《施工日志》其内容由监理单位和施工单位工作人员记录，二者可以互相印证，该证据真实性应予确认。经核对，《监理日记》《施工日志》和《气象报告》，自合同签订之日起至约定交房之日(2016年6月30日)止，昼夜降雨量超过18mm及六级或六级以上大风天气导致停工天数共计5

福建省漳州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽06民终2754号 上诉人（原审原告）：陈僖平，男，1969年12月12日出生，汉族，住福建省云霄县。 上诉人（原审原告）：郑蓉珍，女，1967年7月21日出生，汉族，住福建省东山县。 上述二上诉人的共同委托诉讼代理人：谢春发，福建重宇合众律师事务所律师。 上述二上诉人的共同委托诉讼代理人：高艺通，福建重宇合众律师事务所实习律师。 被上诉……