加工合同纠纷 （2014）沪一中民四（商）终字第1549号

悦木公司委托永吉公司加工服装，应按约定及时支付加工费，拖欠不付显属不当。悦木公司辩解永吉公司交付加工的服装时间晚于合同约定交付日，但悦木公司未能提供相应证据。且本案所涉的加工合同，面辅料等均由悦木公司提供，验收确认出货也均由悦木公司及其客户进行，悦木公司提供面辅料是否及时，关系到服装能否适时交货，验收是否及时同样影响到实际交货，在悦木公司未能举证上述事项完成均在规定时间内的情况下，对悦木公司辩解意见，原审法院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条之规定判决如下：悦木公司应于判决生效后十日内支付永吉公司加工费48，609元。一审案件受理费减半收取计507.62元，由悦木公司负担。一审判决后，悦木公司不服，向本院提起上诉称：永吉公司逾期交货，给其造成了损失。根据双方合同的约定，永吉公司应赔偿悦木公司因延迟交货给悦木公司造成的损失。因永吉公司违约在先，悦木公司可行使同时履行抗辩权，不支付剩余货款，故悦木公司请求本院撤销原审判决，驳回永吉公司的原审诉讼请求。永吉公司书面答辩称：一、永吉公司需在悦木公司及其客户验收后才能出货，因悦木公司验货延迟导致永吉公司逾期交

悦木公司委托永吉公司加工服装，应按约定及时支付加工费，拖欠不付显属不当。悦木公司辩解永吉公司交付加工的服装时间晚于合同约定交付日，但悦木公司未能提供相应证据。且本案所涉的加工合同，面辅料等均由悦木公司提供，验收确认出货也均由悦木公司及其客户进行，悦木公司提供面辅料是否及时，关系到服装能否适时交货，验收是否及时同样影响到实际交货，在悦木公司未能举证上述事项完成均在规定时间内的情况下，对悦木公司辩解意见，原审法院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条之规定判决如下：悦木公司应于判决生效后十日内支付永吉公司加工费48，609元。一审案件受理费减半收取计507.62元

上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2014）沪一中民四（商）终字第1549号上诉人（原审被告）上海悦木服饰有限公司。委托代理人王寅翼，上海市海上律师事务所律师。被上诉人（原审原告）苏州永吉服饰有限公司。委托代理人陈黎，江苏正欣律师事务所律师。上诉人上海悦木服饰有限公司（以下简称悦木公司）为与被上诉人苏州永吉服饰有限公司（以下简称永吉公司）加工合同纠纷一案，不服上海市闵行区人民法院（2014……