买卖合同纠纷 （2021）苏02民终2338号

锕电尔公司与复旺公司签订的《自动喷涂设备买卖合同》是当事人真实意思表示，无法定无效情形，应属合法有效。按照合同约定，锕电尔公司应在合同签订后支付19万元的预付款，安装调试且验收合格支付15.2万元，余款3.8万元于验收合格后12个月满后付清。复旺公司应于锕电尔公司支付预付款后20日将全套设备运至锕电尔公司，货到锕电尔公司后10日安装调试、验收合格完成。本案中，锕电尔公司于2020年3月31日支付复旺公司193600元，复旺公司应于2020年4月20日将设备运至锕电尔公司，于2020年4月30日安装调试、验收合格完成，但根据2020年5月2日双方签订的《喷涂设备现场确认单》载明的内容，复旺公司未交付干燥炉中的加热棒及静电喷涂系统。根据复旺公司法定代表人金宁锋于2020年5月29日的微信聊天记录，试机中仍存在一些问题。根据上述证据材料，可以认定复旺公司未完全履行合同内容，存在违约行为。复旺公司辩称是由于锕电尔公司厂区有客户参观导致其无法施工，因此工期延误，并未提供证据证明其辩称，对其辩称不予采信。2020年6月8日，金宁锋与锕电尔公司签订《补充协议》，复旺公司对补充协议的第一页内容有异议，

锕电尔公司与复旺公司签订的《自动喷涂设备买卖合同》是当事人真实意思表示，无法定无效情形，应属合法有效。按照合同约定，锕电尔公司应在合同签订后支付19万元的预付款，安装调试且验收合格支付15.2万元，余款3.8万元于验收合格后12个月满后付清。复旺公司应于锕电尔公司支付预付款后20日将全套设备运至锕电尔公司，货到锕电尔公司后10日安装调试、验收合格完成。本案中，锕电尔公司于2020年3月31日支付复旺公司193600元，复旺公司应于2020年4月20日将设备运至锕电尔公司，于2020年4月30日安装调试、验收合格完成，但根据2020年5月2日双方签订的《喷涂设备现场确认单》载明的内容，复旺公司未

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏02民终2338号上诉人（原审被告):上海复旺自动化设备有限公司，统一社会信用代码91310120093581560R，住所地上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4202室-8。法定代表人：金宁锋，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：李涛，广东维强（江阴）律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：江苏锕电尔科技有限公司，统一社会信用代码9……