加工合同纠纷 （2020）豫07民终6533号

本案系建筑钢构件定作合同法律关系，合同各方均应按照约定全面履行义务。本案中，驰鹏公司称河南建总豫北分公司未按合同约定及时取走所定作的物品和支付加工费用而造成损失，河南建总豫北分公司及路景祥辩称系驰鹏公司未能按时完成加工成果而造成的。因双方所签订的合同未约定有明确的完成加工、交付成果的时间节点，仅依手机微信内容不能确定具体违约责任情况。但依据加工现场的勘察情况，河南建总豫北分公司客观上存在未接收加工完成的物件，河南建总豫北分公司应按合同约定接收已完工的成品件。河南建总豫北分公司所称因驰鹏公司未能及时完成全部定作物件而导致延期不能使用，该辩称无证据支持，不予采纳。结合本案的具体情况，河南建总豫北分公司已不需要继续完成合同约定的剩余加工件，其合同继续履行已无必要，故驰鹏公司要求解除合同符合相关法律规定，予以支持。河南建总豫北分公司应当接收已完成加工物件，支付加工费用。但依据河南众惠工程咨询有限公司对案涉钢材质量及焊接质量进行鉴定的不合格结论，驰鹏公司应当承担定作物质量不合格的违约责任。《中华人民共和国合同法》第二百六十一条规定：“承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资

本案系建筑钢构件定作合同法律关系，合同各方均应按照约定全面履行义务。本案中，驰鹏公司称河南建总豫北分公司未按合同约定及时取走所定作的物品和支付加工费用而造成损失，河南建总豫北分公司及路景祥辩称系驰鹏公司未能按时完成加工成果而造成的。因双方所签订的合同未约定有明确的完成加工、交付成果的时间节点，仅依手机微信内容不能确定具体违约责任情况。但依据加工现场的勘察情况，河南建总豫北分公司客观上存在未接收加工完成的物件，河南建总豫北分公司应按合同约定接收已完工的成品件。河南建总豫北分公司所称因驰鹏公司未能及时完成全部定作物件而导致延期不能使用，该辩称无证据支持，不予采纳。结合本案的具体情况，河南建总豫北分

河南省新乡市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫07民终6533号上诉人（原审原告）：新乡市驰鹏钢材有限公司，住所地：新乡市牧野区和平大道**新乡市金属材料有限责任公司院内。法定代表人：李文超，任公司总经理。委托诉讼代理人：田华锋，河南正安律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘玉涛，河南正安律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河南建总国际工程有限公司，住，住所地：郑州市金水路**/div>法……