建设工程施工合同纠纷 （2019）云23民初6号

被告对原告提交的第一组证据无异议，故对原告提交的第一组证据本院予以采信。被告对原告提交的第二组证据的真实性、关联性无异议，故对该证据的真实性、关联性本院予以采信。该证据是原、被告自愿签订，内容不违反法律、法规规定，故对该证据的合法性本院予以采信，但该证据只能证明原告与被告签订了建设工程施工合同，被告负有向原告按时足额支付工程款的义务，被告未按约定支付工程款，导致工程多次停工的事实。至于被告应否支付原告逾期付款利息、违约金及停工损失，本院将在争议焦点中予以评述。原告提交的第三组证据中的工程结算书系原告单方制作，在本案诉讼过程中，原、被告就工程价款已经进行了结算，并于2019年7月1日签订了主体工程结算确认书，故对该工程结算书本院不再认定。武定君润城项目工程款、损失、利息等确认表因系原告单方制作，且无其他证据与之印证，故对该证据本院不予采信。被告对原告提交的第四组证据的真实性、合法性、关联性均无异议，故对该证据的真实性、合法性、关联性本院予以采信，该证据的内容也能证明原告欲证明的事实，故对原告的证明目的本院予以采信。原告提交的第五组证据中的2018年3月22日停工索赔审查意见书及2018年

被告对原告提交的第一组证据无异议，故对原告提交的第一组证据本院予以采信。被告对原告提交的第二组证据的真实性、关联性无异议，故对该证据的真实性、关联性本院予以采信。该证据是原、被告自愿签订，内容不违反法律、法规规定，故对该证据的合法性本院予以采信，但该证据只能证明原告与被告签订了建设工程施工合同，被告负有向原告按时足额支付工程款的义务，被告未按约定支付工程款，导致工程多次停工的事实。至于被告应否支付原告逾期付款利息、违约金及停工损失，本院将在争议焦点中予以评述。原告提交的第三组证据中的工程结算书系原告单方制作，在本案诉讼过程中，原、被告就工程价款已经进行了结算，并于2019年7月1日签订了主体工

云南省楚雄彝族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)云23民初6号 原告：中国有色金属工业第十四冶金建设公司，住所地：云南省昆明市五华区滇缅大道218号，统一社会信用代码:91530000216580104C。 法定代表人：李劲松，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：胡鹏，云南建广律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。 被告：云南君润房地产开发有限公司，住所地：云南省楚雄州武定县狮山……