买卖合同纠纷 （2016）冀05民终1265号

2013年8月18日，黄河工程局与东江公司签订的《锅炉设备采购合同》，不违反法律和行政法规的相关规定，合法有效。根据合同约定，东江公司已向黄河工程局交付8台锅炉，并安装投入使用，黄河工程局逾期给付东江公司货款，已构成违约。黄河工程局称东江公司将锅炉送到小红城服务区延误7天，产生违约金14万元；送到和林南、起点收费站延误25天，应支付违约金25万元；起点收费站、清水河收费站、和林南收费站的锅炉在第一个取暖季运行期间出现多次损坏，不能正常使用，多次通知东江公司，东江公司不去维修和更换设备配件，其设备质量达不到合同约定的质量标准，东江公司应该承担赔偿责任。黄河工程局对于上述主张，并没有提交充分有效的证据证明，应承担举证不能的不利后果。黄河工程局称，依据《锅炉设备采购合同》第六条约定，室内地沟管道安装至室外散水以外与室外地沟管道连接，应该由东江公司进行施工，但该工程经双方协商是由黄河工程局找施工队代为施工，施工费73500元，应该由东江公司承担，并提交两份收据，以证明起点收费站、清水河收费站，和林南收费站、小红城服务区材料安装费实际支出。东江公司辩称该工程不应由其施工，该辩解不符合双方签订的《

2013年8月18日，黄河工程局与东江公司签订的《锅炉设备采购合同》，不违反法律和行政法规的相关规定，合法有效。根据合同约定，东江公司已向黄河工程局交付8台锅炉，并安装投入使用，黄河工程局逾期给付东江公司货款，已构成违约。黄河工程局称东江公司将锅炉送到小红城服务区延误7天，产生违约金14万元；送到和林南、起点收费站延误25天，应支付违约金25万元；起点收费站、清水河收费站、和林南收费站的锅炉在第一个取暖季运行期间出现多次损坏，不能正常使用，多次通知东江公司，东江公司不去维修和更换设备配件，其设备质量达不到合同约定的质量标准，东江公司应该承担赔偿责任。黄河工程局对于上述主张，并没有提交充分有效的

河北省邢台市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）冀05民终1265号上诉人（原审被告）淄博市黄河工程局，住所地山东省高青县城黄河路94号，统一社会信用代码91370322614080914D。法定代表人赵严华，该局局长。委托代理人程建伟，男，系淄博市黄河工程局员工。被上诉人（原审原告）河北东江锅炉有限公司，住所地河北省邢台市大曹庄管理区东部产业聚集区，组织机构代码576880519。法定代表……