加工合同纠纷 （2015）长民提字第00036号

该损失系由台风造成，双方对该损失的发生均不存在过错，且双方对此也曾进行过协商，判令由任何一方单独承担该损失均有失偏颇。基于对双方权利义务的平衡，依据公平原则，本院认为，双方对该损失应各承担50%。对于郝东平出售受损物品所获残值3000.00元，应从7.8万元中予以扣除。因该损失由郝东平先行垫付，故，王佳鹤应支付郝东平因台风造成的损失3.75万元。二、关于王佳鹤是否存在违约行为，应否承担逾期交工的违约责任问题。1、双方无交接记录，双方亦未提供有效证据证明工程具体交付日期。2、王佳鹤撤场后剩余工程，郝东平另行雇佣他人施工，对此王佳鹤予以认可。双方对账时对剩余工程人工费及材料费已另行扣除。3、双方在2012年9月1日订购合同中约定王佳鹤应于9月5日主体（包括门窗）完工，但同时亦约定郝东平付款时间及逾期付款的违约责任。郝东平于9月4日才支付第一笔款项，9月6日支付7万元。在王佳鹤否认的情况下，郝东平未提供证据证明王佳鹤在履行期间同意其迟延付款，依照双方订购合同约定，如果郝东平不能及时给付货款，王佳鹤有权不给供货，因此产生的一切损失由郝东平负责。上述约定中的“一切损失”应当包括因逾期支付货款造成

该损失系由台风造成，双方对该损失的发生均不存在过错，且双方对此也曾进行过协商，判令由任何一方单独承担该损失均有失偏颇。基于对双方权利义务的平衡，依据公平原则，本院认为，双方对该损失应各承担50%。对于郝东平出售受损物品所获残值3000.00元，应从7.8万元中予以扣除。因该损失由郝东平先行垫付，故，王佳鹤应支付郝东平因台风造成的损失3.75万元。二、关于王佳鹤是否存在违约行为，应否承担逾期交工的违约责任问题。1、双方无交接记录，双方亦未提供有效证据证明工程具体交付日期。2、王佳鹤撤场后剩余工程，郝东平另行雇佣他人施工，对此王佳鹤予以认可。双方对账时对剩余工程人工费及材料费已另行扣除。3、双方在

吉林省长春市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）长民提字第00036号申请再审人（一审被告、反诉原告）：王佳鹤，女，1983年2月8日出生，汉族，九台市南山腾飞彩钢厂业主，住九台市。被申请人（一审原告、反诉被告）：郝东平，男，1972年2月28日出生，汉族，无职业，住九台市。申请再审人王佳鹤与被申请人郝东平加工承揽合同纠纷一案，吉林省九台市人民法院于2013年11月20日作出（2013）九民……