建设工程施工合同纠纷 （2019）新29民终1312号

依法成立的合同，对双方均具有约束力。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”，第九十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力”。本案中，伟华公司负责施工的新疆悦康医药有限公司综合楼建设项目虽未能在合同约定的工期内交工，但现该工程主体工程已完工，按合同约定主体工程完工后福瑞康公司应向伟华公司支付该工程75%的工程款，现福瑞康公司已付工程款未能达到合同约定的标准（按福瑞康公司庭审中主张的已向伟华公司支付500万元工程款计算），即福瑞康公司与伟华公司在本案合同履行过程中均存在违约行为，都未能按约全面履行合同义务，均属于瑕疵履行，但并不构成根本违约，福瑞康公司以伟华公司未能按期交工为由要求解除合同，不符合法律规定，故对伟华公司要求确认福瑞康公司2019年1月10日所做的解除合同通知书无效，要求判令福瑞康公司与伟华公司继续履行合同的诉讼请求，一审法院予以支

依法成立的合同，对双方均具有约束力。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行”，第九十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力”。本案中，伟华公司负责施工的新疆悦康医药有限公司综合楼建设项目虽未能在合同约定的工期内交工，但现该工程主体工程已完工，按合同约定主体工程完工后福瑞康公司应向伟华公司支付该工程75%的工程款，现福瑞康公司已付工程款未能达到合同约定的

新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院民事判决书（2019）新29民终1312号上诉人（原审被告）：新疆福瑞康药业有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区温宿县长兴街15号阿克苏药品集散中心办公楼6楼708、720室。法定代表人：张旭，该公司经理。委托诉讼代理人：李建文，该公司员工。委托诉讼代理人：徐玉清，新疆同惠律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：新疆伟华建设工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区阿……