买卖合同纠纷 （2019）渝02民终2156号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。春树公司、卓鼎公司在涉案合同中约定“如果工程不能按照正常进度施工或中途停工，视为甲方违约，乙方有权终止合同”。庭审中，卓鼎公司对工程停工的事实予以了确认，双方约定的合同解除条件已经成就，故一审法院对春树公司主张解除涉案合同的请求予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。根据庭审查明的事实，春树公司已向卓鼎公司供应各类钢材共计231.601吨，卓鼎公司应当按照合同约定向春树公司支付货款。关于卓鼎公司尚欠货款数额的问题，春树公司已交付的七个批次货物的货款总额为1050730元，截至本案辩论终结时，卓鼎公司已向春树公司支付了四笔款项，合计716890元。依照当事人在涉案合同中对货款付款期限、付款方式及逾期加价款的相关约定，卓鼎公司应当在春树公司垫资的钢材货款累计达到150万元时结清垫资货款，若未结清则应自七日后按月息2%计付资金占用利息。本案中，春树公司垫资的货款数额尚未达到150万元，因此按照前述合同条款计收货款资金占

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。春树公司、卓鼎公司在涉案合同中约定“如果工程不能按照正常进度施工或中途停工，视为甲方违约，乙方有权终止合同”。庭审中，卓鼎公司对工程停工的事实予以了确认，双方约定的合同解除条件已经成就，故一审法院对春树公司主张解除涉案合同的请求予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。根据庭审查明的事实，春树公司已向卓鼎公司供应各类钢材共计231.601吨，卓鼎公司应当按照合同约定向春树公司支付货款。关于卓鼎公司尚欠货款数额的问题，春树公

重庆市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2019）渝02民终2156号上诉人（原审原告）：重庆市万州区春树物资有限公司，住所地重庆市万州区龙都街道桐园村**，统一社会信用代码915001010736997132。法定代表人：李忠平，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：傅小波，重庆金牧锦扬（万州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：江贤亭，重庆金牧锦扬（万州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：……